二级建造师执业资格考试建设工程法及相关知识（2）
一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）
1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（ ）。
A．建设部或其授权机构
B．人事部或其授权机构
C．建设行业协会
D．省级建设行政主管部门
2、经注册的建造师（ ）的，原注册管理机构将注销其注册资格。
A．同时在2个建筑业企业执业
B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作
C．未取得二级建造师执业资格
D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年
3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（ ）。
A．由被代理人独自承担责任
B．由代理人独自承担责任
C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（ ）。
A．2001年5月10日
B．2001年9月10日
C．2002年9月10日
D．2003年9月10日
5、自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A．抵押权
B．所有权
C．留置权
D．质权
6、全民所有制企业的经营权属于( )。
A．自物权
B．用益物权
C．担保物权
D．债权
7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。
A．1次和3个月
B．2次和3个月
C．3次和2个月
D．1次和6个月
8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（ ）。
A．10%
B．30%
C．50%
D．80%
9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。
A．200万元和100万元
B．100万元 和50万元
C．200万元和50万元
D．3000万元和100万元
10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是( )的体现。
A．公开原则
B．公平原则
C．公正原则
D．诚实信用原则
11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（ ）。
A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包
B．两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级
C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责
D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
12、联合体中标的，( )与招标人签订合同。
A．联合体
B．联合体各方共同
C．联合体各方分别
D．资质较高的联合方
13、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。
A．拒绝权
B．建议权
C．紧急避险权
14、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指( )。
A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力
B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利
C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能
15、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（ ）。
A．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D．总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任
16、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（ ）顺序办理相应手续。
A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证
B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同
C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记
D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证
17、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当( )，方准使用。
A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》
B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证
C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》
D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续
18、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。
A．注册资本、专业技术人员和技术装备
B．流动资金、专业技术人员和突出业绩
C．注册资本、专业管理人员并依法设立
D．注册资本、专业管理人员和资格证书
19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，( ）。
A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责
B．分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任
C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D．分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任
20、伤亡事故处理工作应当在（ ）日内结案，特殊情况不得超过（ ）日。
A．60、90
B．60、120
C．90、180
D．100、200
21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定( )。 ？
A．办理开工报告手续
B．办理工程质量监督手续
C．签订工程施工合同
D．办理保证安全施工措施的备案手续
22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（ ）。
A．质量保修书
B．质量保证书
C．质量维修书
D．质量保函
23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。
A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务
B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改
C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改
D．工程监理单位可以转让工程监理业务
24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是( ）。
A．标准的约束性
B．标准的内容
C．标准的属性
D．标准的等级
25、招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。
A．公开、公平、公正和最低价中标
B．自愿、公平、公正和等价有偿
C．公开、公平、公正和诚实信用
D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用
26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。
A．同时设计，同时施工，同时竣工验收
B．同时设计，同时施工，同时投入使用
C．同时论证，同时评价，同时投资
D．同时投资，同时施工，同时评价
27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。
A．专业检测机构检测合格，取得安全标志
B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证
D．建立专门安全管理制度，定期检测评估
星期二一
28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案
B．审查安全技术措施及专项施工方案
C．报告安全生产事故隐患
D．承担建设工程安全生产监理责任
29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。
A．办公区与生活区
B．备料区与作业区
C．办公、生活区与备料区
D．办公、生活区与作业区
30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（ ）。
A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告
B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款
C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款
D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照
周一的课
31、行政处分的方式是（ ）。
A．没收非法财产
B．吊销营业执照
C．行政拘留
D．记过、撤职、开除等
32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。
A．2年和3年
B．5年和合理使用年限
C．2年和5年
D．2年和合理使用年限
33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是( )。
A．土木建筑项目不超过总价的10%
B．土木建筑项目不超过总价的20%
C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的
D．土木建筑项目超过总价的50%?
34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位( )。
A．可以随时解除劳动合同
B．必须解除劳动合同
C．可以解除合同，但应提前30日通知劳动者
D．不得解除劳动合同
35、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（ ）履行。
A．订立合同时履行地的政府定价
B．订立合同时履行地的市场价格
C．履行合同时履行地的政府定价
D．履行合同时履行地的市场价格
36、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。?
A．2004年3月1日
B．2004年3月20日
C．2004年3月10日
D．2004年3月18日
37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。
A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B．承诺中增加的建议性条款
C．承诺中要求增加价款
D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张
38、根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（ ）。
A．由当事人诉请人民法院裁决
B．由当事人申请仲裁委员会裁决
C．推定为未变更
D．视为已变更
39、下列选项中属于要约的是（ ）。
A．拍卖公告
B．投标书
C．招标公告
D．商品价目表
40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（ ）。
A．限制民事行为能力人订立的合同
B．企业负责人越权订立的合同
C．无权处分财产人订立的合同
D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同
41、关于合同履行说法错误的是（ ）。
A．全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务
B．诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等
C．合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定
D．执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行
42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（ ）。
A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的
B．以合法形式掩盖非法目的
C．因重大误解订立或订立时显失公平
D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是( )。
A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名
D．仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成
44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行（ ）。
A．过错责任原则
B．严格责任原则
C．过错推定原则
D．合理分担原则
45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A．1年
B．2年
C．4年
D．20年
46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。
A．本单位职工
B．施工现场人员
C．施工现场从事危险作业的人员
D．施工现场从事特种作业人员
47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（ ）到达受要约人。
A．在合同成立前
B．在受要约人发出承诺通知之前
C．在承诺通知到达要约人之前
D．在要约到达受要约人之前或与要约同时
48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（ ）。
A．加强风险预防和管理能力
B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项
C．加强工程变更管理
D．严格按照建设程序进行项目建设
49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（ ）。
A．要约邀请
B．要约
C．新要约
D．承诺
50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（ ）。
A．要约邀请
B．反要约
C．新要约
D．承诺
51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（ ）。
A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人
D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（ ）。
A．法定代理
B．指定代理
C．委托代理
D．表见代理
53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（ ）。
A．①、②、③、④
B．①、②、④、③
C．①、④、③、②
D．①、③、④、②
54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（ ）。
A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章
C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议
D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函
55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。
A．有损害事实发生
B．违反职业道德
C．存在违法或损害行为
D．违法行为与损害事实有因果关系
56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。
A．有期徒刑
B．警告
C．没收违法所得
D．拘留
57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。
A．只能采用违约金
B．由违约一方选择采用违约金或定金
C．由非违约一方选择采用违约金或定金
D．同时采用违约金和定金
58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。
A．个人房产
B．国有企业厂房
C．依法可以转让的股票
D．土地
59、下列选项，属债权合同的是（ ）。
A．监护合同
B．买卖合同
C．行政合同
D．劳动合同
60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。
A．建设资金未能按计划到位的施工暂停
B．发包人改变项目建设方案的工程停建
C．传染病流行导致施工暂停
D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。
A．合同
B．志愿服务
C．侵权行为
D．不当得利
E．无因管理
2.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（ ）终止。
A．代理事项完成
B．被代理人取消委托
C．被代理人死亡
D．代理人丧失民事行为能力
E．代理人辞去委托
3、工程建设法律关系的构成要素是指（ ）。
A．主体
B．形式
C．客体
D．内容
E．目标
4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ ）等。
A．著作权
B．专利权
C．商标权
D．商业秘密
E．肖像权
5、专利权的客体包括( )。
A．发明
B．实用新型
C．注册商标
D．外观设计
E．作品
6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ ）。
A．已办理工程用地批准手续
B．已确定建筑施工企业
C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．有满足施工需要的施工图纸及技术资料
E．材料、设备已经购入
7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。
A．将建筑工程肢解发包
B．承包人将其承包的建筑工程分包他人
C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
D．分包人将其承包的工程再分包
E．两个不同资质等级的单位联合共同承包
8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（）。
A．知情权
B．调查处理权
C．控告权
D．拒绝权
E．紧急避险权
9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A．建筑材料
B．周转材料
C．建筑构配件
D．设备
E．商品混凝土
10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有( )。
A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
B．投标时递交假业绩证明或资格文件
C．投标人以行贿手段谋取中标的
D．招标人向投标人泄露标底
E．假冒法定代表人签名，递交假委托书
11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，( )。
A．按国家标准、行业标准执行
B．只要满足使用性能即可
C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行
D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行
E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行
12、《合同法》规定，有下列情形中( )的，合同无效。
A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C．以合法形式掩盖非法目的
D．损害社会公共利益
E．违反法律、行政法规的强制性规定
13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有( )。
A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行
14、有关评标委员会的规定是( )。
A．评标委员会的成员人数为5人以上单数
B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D．评标委员会成员不得私下接触投标人
E．评标委员会由招标代理机构负责组建
15、下列关于招投标程序的说法,正确的是（）。
A．开标在投标截止日后进行
B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读
C．评标应当在严格保密的情况下进行
D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人
16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是( )。
A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同
B．当事人协商一致可以解除合同
C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同
D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力
E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任
17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
A．放弃中标项目
B．投标报价低于其企业成本价
C．因不可抗力提出不能履行合同
D．与评标专家成员有利害关系
E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金
18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。
A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审
B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决
C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审
D．一审判决适用法律错误的，依法改判
E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是( )。
A．继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用
B．继续履行与赔偿损失，可以同时适用
C．采取补救措施可以与违约金同时适用
D．赔偿损失与违约金可以同时适用
E．继续履行与定金罚则不能同时适用
20、施工合同主体纠纷的成因一般包括( )。
A．承包方无资质或资质不够
B．因联合体承包导致的纠纷
C．工程款恶意拖欠
D．挂靠
E．单价和总价不匹配
答 案
一、单项选择题
1.D; 2.A; 3.D; 4.D; 5.B; 6.B; 7.B; 8.C; 9.C; 10.B; 11.D; 12.B; 13.C; 14.C; 15.D; 16.D; 17.C;
18.A; 19.C; 20.C; 21.B; 22.A; 23.B; 24.A; 25.C; 26.B; 27.A; 28.A; 29.D; 30.D; 31.D; 32.D; 33.D;
34.A; 35.B; 36.C; 37.B; 38.C; 39.B; 40.D; 41.D; 42.C; 43.A; 44.B; 45.A; 46.C; 47.D; 48.D; 49.B;
50.A; 51.C; 52.B; 53.D; 54.C; 55.B; 56.A; 57.C; 58.C; 59.B; 60.C
二、多项选择题
1.ACDE 2.ABDE 3.ACD 4.ABCE 5.ABD 6.ABCD 7.ACD 8.ACDE
9.ACDE 10.ABE 11.ADE 12.BCD 13.ABD 14.ABCD 15.BCD 16.BCD
17.ACE 18.BCD 19.ABC 20.ABD
2012二级建造师考试管理模拟试题二2012二级建造师考试 管理模拟试题二
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．项目管理的核心任务是项目的( )控制。
A．目标 B．投资C．进度 D．质量
2．“费用目标”对业主而言是( )目标。
A．成本 B．预算C．投资 D．收益
3．项目决策期管理工作的主要任务是( )，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
A．确定项目的工期 B．确定项目的定义C．确定项目的造价 D．确定项目的负责人
4．“自项目开始至项目完成”指的是项目的( )。
A．研究期 B．准备期C．实施期 D．验收期
5．对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是( )的项目管理是管理的核心。
A．施工方 B．业主方C．设计方 D．供货方
6．材料和设备供应方的项目管理都属于( )的项目管理。
A．施工方 B．业主方C．建设项目工程总承包方 D．供货方
7．项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是( )的关系。
A．对立 B．统一 C．既对立又统一 D．既不对立也不统一
8．业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，在设计准备阶段的工作是( )。
A．编制设计任务书 B．编制项目建议书C. 编制可行性研究报告 D．施工图设计
9．以下不属于业主方在设计阶段的工作是( )。
A．初步设计 B．技术设计C．施工图设计 D．工期设计
10．项目管理中最重要的任务是( )管理。
A．安全 B．进度C．合同 D．费用
11．按照《建筑安装工程费用项目组成》的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入( )中。
A．业主的研究试验费 B．承包商的管理费C．承包商的材料费 D．承包商的措施费
12．某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为100万元，间接费费率为10％，利准率为8％，税率为3．41％，则该工程的含税造价为( )万元。
A．121．41 B．122．、02 C．122．21 D. 122．85
13．以下关于人工费内容的表述中，说法正确的是( )。
A．职工福利费是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等
B．工资性补贴是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资
C．生产工人辅助工资是指按规定标准计提的职工福利费
D．生产工人劳动保护费是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴、防暑降温费、在有碍身体健康环境中施工的保健费用等
14．已知某工程的混凝土直接费为420元／m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3．41％.以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为( )元／m3。
A．486.44 B．503.54 C．503.81 D．505.90
15．按照《建筑安装工程费用项目组成》的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入( )。
A．施工机械使用费 B．施工机构迁移费C．措施费 D．间接费
16．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，易地安家补助费属于( )。
A．生产工人辅助工资 B．劳动保险费C．待业保险费 D．现场管理费
17．工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是( )。
A．概算指标 B．概算定额C．预算定额 D．施工定额
18．在工人工作时间消耗的分类中，其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关的是( )。
A．辅助工作时间 B．准备与结束工作时间C．停工时间 D．休息时间
19．时间定额与产量定额之间的关系为( )。
A．互为倒数 B．互成正比C．需分别独立测算 D．不存在直接关系
20．关于预算定额，以下表述正确的是( )。
A．预算定额是编制概算定额的基础 B．预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的
C．预算定额是概算定额的扩大与合并 D．预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差
21．预算定额只能用于计算( )。
A．直接工程费 B．间接费C．人工、材料、机械消耗量 D．建筑工程费
22．适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程的人工定额制定方法为( )
A．比较类推法 B．统计分析法C．经验估计法 D．技术测定法
23．对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，常用( )。
A．比较类推法 B．经验估计法C．技术测定法 D．统计分析法
24．材料的损耗一般以( )表示。
A．损耗量 B．损耗率C．净用量 D．总损耗量
3 25．斗容量1m正铲挖土机，挖四类土，装车，深度在2m内，小组成员两人，机械台班产量为4．76(定额
单位100m3)，则挖100m3的人工时间定额为( )工日。
A．0．21 B．0．22 C．0．23 D．0. 42
26．某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为100元／台班，人工日工资单价为40元／工日，窝工工费10元／工日。合同履行中，因场外停电全场停工2d，造成人员窝工20个工日，机械2台班，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5d时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
A．10600 B．10200 C．11600 D．12200
27．施工进度控制不仅关系到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和( )。
A．工期 B．成本C．投资 D．安全
28．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过( )论证进度目标实现的可能性。
A．指导进度规划 B．拟订工程项目总进度计划
C．编制总进度纲要 D．绘制工程项目进度平衡表
29．双代号网络计划的网络图中，虚箭线的作用是( )。
A．正确表达两个工作的间隔时间B．正确表达相关工作的持续时间
C．正确表达相关工作的自由时差D．正确表达相关工作的逻辑关系
30．在如图所示双代号网络图中，不存在( )错误。
A．节点编号重复 B．多个起点节点C．节点编号错误 D．箭尾节点号大于箭头节点号
31．已知E工作的紧后工作为F和G ．F工作的最迟完成时间为16d，持续时间3d；G工作的最迟完成时间为20d，持续时间5d。E工作的持续时间4d，则E工作的最迟开始时间为( )d。
A．9 B．11 C．13 D．15
32．单代号网络图与双代号网络图相比，所具有的特点是( )。
A．工作之间的逻辑关系不易表达 B．网络图不便于检查和修改
C．工作间的逻辑关系用虚线，所以绘图较复杂 D．由于工持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够形象直观
33．双代号时标网络计划中，不能从图上直接识别非关键工作的时间参数是( )。
A．总时差 B．自由时差 C．最早开始时间 D．最早完成时间
34．某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图不存在那个错误？( )。
A．存在循环回路 B．有多个终点节点 C．有多个起点节点 D．节点编号有误
35．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的自由时差( )周。
A．2 B．1 C．4 D．3
36．单代号网络图中工作的最早开始时间等于( )。
A．该工作的各个紧前工作的最早完成时间的最大值
B．该工作的各个紧前工作的最早完成时间的最小值
C．该工作的最早开始时间加该工作的持续时间
D．该工作的最迟开始时间减该工作的自由时差
37．单代号网络计划时间参数首先应计算( )。
A．工作总时差 B．工作自由时差
C. 相邻两项工作之间的间隔时间 D．最早开始时间和最早完成时间
38．下列关于质量的说法中，不正确的是( )。
A．质量要求是静态的、发展的和相对的
B.质量不仅是指产品的质量，也可以是某项活动或过程的工作质量
c.质量是满足要求的程度，要求是指明示的、隐含的或必须履行的需要和期望
D.质量的关注点是一组固有特性，而不是赋予的特性
39．工程质量是指工程满足( )的需要，符合国家法律法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A．施工方 B．业主方 C．设计方 D．监理方
40．影响工程质量的因素很多，归纳起来主要有五个方面，即4M1E，其中，“1E”指的是( )。
A．材料 B．机械 C．方法 D．环境
41．工程项目施工的一次性体现在( )。
A工程项目一般投资巨大，一旦发生质量事故，就会造成重大的经济损失
B每一项工程项目都固定在指定地点的土地上
C每一工程项目都要和周围环境相结合
D．施工产品不像一般的工业产品那样先生产后交易，只能是在施工现场根据预定的条件进行生产，即先交易后生产
42．工程的固定性特点，决定了工程项目对( )的特殊要求。
A．周围建筑 B．地基 c．周围环境 D．所在地经济环境
43．同一规格、品种、牌号的( )，每10t为一批，不足10t者按一批进行抽检。
A．钢筋 B．防水涂料 C．砂浆 D．混凝土
44．对成批生产的构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过( )个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。
A．1 B．3 C．6 D．9
45．以下关于建立施工安全管理体系的重要性的说法中，表述正确的是( )。
A．通过建立施工安全管理体系，可以改善企业的安全生产规章制度不健全、管理方法不适当、安全生产状况不佳的现状
B．施工安全管理体系对企业环境的经济状态规定了具体的要求和限定，从而使企业必须根据标准实施管理，才能促进工作环境达到经济标准的要求
C．推行施工安全管理体系，是适应国外资本主义制度的需要
D. 实施施工安全管理体系，可以促使企业尽快改变安全卫生的落后状况，从表面上调整企业的安全卫生管理机制
46．根据本企业的安全管理体系标准，结合各项目的实际加以充实，确保工程项目的施工安全的部门为( )。
A．项目经理部 B．项目政府管理部C．计划管理部 D．合同管理部
47．火警、盗警、急救中心电话等属于设置施工现场安全“五标志”中的( )标志。
A．提示 B．电力安全C．指令 D．警告
48．施工现场道路有条件的可采用( )路面，无条件的可采用其他硬化路面。现场地面也应进行硬化处理，以免现场扬尘，雨后泥泞。
A．水泥 B．砌石C．沥青 D．混凝土
49．一般事故，是指造成( )，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。
A．30人以上死亡 B．3人以上10人以下死亡
C．10人以上30人以下死亡 D．3人以下死亡
50．事故报告后出现新情况；以及事故发生之日起30日内( )发生变化的，应当及时补报。
A．失踪人数 B．直接经济损失C.伤亡人数 D．间接经济损失
51．建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予( )的处罚。
A．罚款 B．暂扣或吊销安全生产许可证c．停业整顿 D．降低资质等级或吊销资质证书
52．土石方施工阶段，昼间和夜间施工的噪声限值分别为( )dB(A)。
A．75，55 B．85，55 C．75, 75 D．55，55
53．打桩阶段各种打桩机械夜间施工噪声限值为( )。
A．55dB(A) B．75dB(A) C. 禁止施工 D．85dB(A)
54．以下不属于化学处理的是( )。
A．热解 B．中和 C. 化学浸出 D．氧化还原
55．施工平行承发包的一般工作程序为( )。
A．施工招投标→施工图设计完成→施工→完工验收
B．施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收
C．施工招投标→施工图设计完成→施工→完工验收
D．施工招投标→施工→施工图设计完成→完工验收
56．一般情况下，发包人在选择施工承包单位时通常根据( )进行施工招标。
A．工程项目特点 B．施工进度计划C．控制目标的要求 D．施工图设计
57．施工总承包管理模式中，由业主负责的是( )。
A．施工总进度计划的编制 B. 施工分包单位的选择
C. 施工总进度计划的控制和协调 D. 设计、施工、供货之间的进度计划协调
58．工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知( )。
A. 监理人 B．发包人 C．政府部门 D．设计人
59．发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其( )负责。
A．真实性 B．完整性 C．准确性 D．简洁性
60．监理人发出暂停施工指示后( )d内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人暂停施工的
责任的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28d内准许已经暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。
A．14 B．28 C．56 D．90
61．承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制( )，报送监理人审查。
A．质量检查人员组成名单 B．质量检查实施细则C．质量检查流程表 D．工程质量报表
62．覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A．监理人 B．承包人 C．发包人 D．分包人
63．合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的( )作为预付款。
A．5％ B. 10％ C．15％ D. 20％
64．索赔文件的主要内容包括总述部分、论证部分、工期计算部分和证据部分。其论证部分是( )。
A．索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键
B．论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求
C．解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项
D．对重要的证据资料附以文字说明，或附以确认件
65．承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A．7 B．14 C. 28 D．56
66．采用计日工计价的任何一项变更工作，应从( )中支付。
A．进度款 B. 预付款 C．暂列金额 D．保证金
67．公共信息包括法律法规和部门规章信息、市场信息以及自然条件信息。以下属于市场信息的是( )。
A．交通运输条件 B．环境保护要求C．年最大风力 D．材料价格表
68．自然条件信息，应建立自然条件表，表中内容不包括( )。
A．新材料 B．地下水位高度C．场地土类别 D．环境保护要求
69．案卷不宜过厚，一般不超过( )mm。
A．20 B．30 C．40 D．50
70．图样按( )排列，同专业图样按图号顺序排列。
A．专业 B．阶段 C．系统 D．工序
二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O．5分)
71．建设工程项目管理的内涵是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的( )目标得以实现。
A．费用 B．管理 C．进度 D．收益 E．质量
72．设计方项目管理的任务包括( )。
A．投资控制和总承包方的成本控制
B．负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织
C. 与设计工作有关的安全管理
D．设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制
E. 与设计工作有关的组织和协调
73．施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，以下对其主要特征表述正确的有( )。
A．施工总承包方一般不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调
B．若旋工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由施工方决定
C. 不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，旅工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任
D. 由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任
E. 负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
74．施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的( )，他所承担的管理任务不仅依靠所在的项目经
理部的管理人员来完成，还依靠整个企业各职能管理部门的指导、协作、配合和支持。
A总承包者 B总组织者 C总投资者 D总协调者 E总指挥者
75．对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目组织结构图，或称项目管理组织结构图。项目组织结构图反映的是各( )之间的组织关系。
A工作单位 B工作部门 C工作流程 D工作人员 E工作任务
76．直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括( )。
A．保险费 B．人工费 C. 施工工具用具使用费
D．材料费 E. 施工机械使用费
77．建设工程项目施工的直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，其是可以直接计人工程对象的费用，包括( )等。
A．管理人员工资 B. 人工费 C．材料费 D．施工机械使用费 E．差旅交通费
78．对于一个施工项目而言，其成本计划的编制是一个不断深化的过程。在这过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，按其作用可分为( )。
A．竞争性成本计划 B. 个体性成本计划 C．指导性成本计划 D．实施性成本计划E．控制性成本计划
79．月(季)度成本分析的依据是当月(季)的成本报表。分析的方法通常有( )。
A．通过实际成本与决算成本的对比，分析当月(季)的成本降低水平
B．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径‘
C．通过主要技术经济指标的实际与目标对比，分析产量、工期、质量、“三材”节约率、机械利用率等对成本的影响
D．通过对各成本项目的成本分析，可以了解成本总量的构成比例和成本管理的薄弱环节
E．通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析累计的成本降低水平，预测实现项目成本目标的前景
80．单位工程竣工成本分析，应包括( )等内容。
A．竣工成本分析 B. 工程工期进度分析 C. 主要资源节超对比分析
D．主要技术节约措麓及经济效果分析 E．主要机械租赁费用分析
81．由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括( )。
A．业主方编制的整个项目实施的进度计划 B．5年建设进度计划 C．设计进度计划
D．施工和设备安装进度计划 E．采购和供货进度计划
82．由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，如( )。
A．由多个相互关联的不同实际工期的进度计划组成的计划系统
B．由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统
C．由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统
D．由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统
E．由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统
83．建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为( )。
A．指导性施工进度计划 B．公开性施工进度计划 C. 控制性施工进度计划
D．整体性施工进度计划 E．实施性施工进度计划
84．利用横道图表示建设工程进度的缺点是( )n
A．工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚
B．没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差
C．计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大
D．不适用于手工编制计划 E. 难以适应大的进度计划系统
85．某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为( )。
A．节点编号有误 B．工作代号重复C. 多个起点节点 D．多个终点节点E．存在循环回路
86．我国国家标准GB／T 19000--2000质量管理体系标准关于质量管理的定义是：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。与质量有关的活动，通常包括( )等。
A．质量检测 B．质量方针C. 质量策划 D．质量目标的建立 E. 质量改进
87．施工质量管理是指工程项目在( )阶段，指挥和控制工程施工项目组织关于质量的相互协调的活动。
A．施工安装 B．施工准备 C．施工验收 D．决策 E．施工设计
88．常见的施工测量复核有( )。
A．工业建筑测量复核 B．办公建筑测量复核 C．民用建筑测量复核
D．桥梁工程测量复核 E．管线工程测量复核
89．施工安全的组织保证体系是负责施工安全工作的组织管理系统，一般包括( )的设置和配备。
A．项目部主管财务的人员 B．权力机构 C．专职管理机构
D．专兼职最高安全管理人员 E．项目合同管理人员
90．施工安全的制度保证体系是为贯彻执行安全生产法律法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。以下属于岗位管理制度的是( )。
A．安全生产教育培训制度 B．外协单位和外协人员安全管理制度
C. 安全施工技术措施的编制和审批制度 D．安全隐患处理和安全整改工作的备案制度
E．专、兼职安全管理人员管理制度
91．GB／T 28001～2001体系标准重点强调的是( )的动态管理思想。
A．环境污染预防 B．自我调整 C．以人为本 D．持续改进 E．基于事实
92．实行施工平行承发包对建设工程项目的质量控制的影响有( )。
A. 对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则，不同分包单位之间能够形成一定的控制和制约机制，对业主的质量控制有利
B．某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期
C．业主在每个合同中都会有相应的责任和义务，签订的合同越多，业主的责任和义务就越多
D．工程总进度计划和控制由业主负责；由不同单位承包的各部分工程之间的进度计划及其实施的协调由业主负责
E，合同交界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义，否月对项目的质量控制不利
93．施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。
A．固定价格合同 B．总价合同C．可调价格合同 D．单价合同E．成本加酬金合同
94．信息指的是用( )传输(传达、传递)的知识、新闻，或可靠的或不可靠的情报。
A．口头的方式 B．公证的方式C．书面的方式 D．电子的方式E．录音的方式
95．公共信息包括法律法规和部门规章信息，市场信息以及自然条件信息。以下属于市场信息的有( )。
A．新工艺信息 B．交通运输条件信息C．机械设备价格信息 D．新管理方法信息E．设备供应商信息
1/10 ACBCB DCADA 11/20 CDDDC BDBAA
21/30 CBABD BBCDB 31/40 ADACB ADABD
41/50 ABBBA AADDC 51/60 BACAB DDACC
61/70 DBBAC CDACA
71/75 ACE CDE CDE BDE ABD 76/80 BDE BCD ACD BCDE ACD
81/85 ACDE BCDE ACE ABCE ADE 86/90 BCDE AC ACE BCD ABE
91/95 CD AE ACE ACD ACDE
2016年二级建造师《施工管理》模拟试题(二)
2016年二级建造师《施工管理》模拟试题（二）
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间指的是（ ）。
A.时间间隔
B.自由时差
C.总时差
D.持续时间
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是时差的运用。总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。
2.施工阶段质量控制的重点是（ ）。
A.测量控制
B.工序的质量控制
C.计量控制
D.特殊过程的控制
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是工序施工质量控制。工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。只有严格控制工序质量，才能确保施工项目的实体质量。
3.人工定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成（ ）所必需的人工消耗量标准。
A.单位合格产品
B.一定产品数量
C.单位投资额度
D.单位产品
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是人工定额的概念。人工定额，也称劳动定额，是指在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。
4.企业进行质量管理和质量保证的基础是（ ）。
A.质量体系的运行
B.质量体系的建立
C.质量体系的认证
D.质量体系文件的编制
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工企业质量管理体系的建立和运行。质量管理体系的建立和运行一般可分为三个阶段，即质量管理体系的建立、质量管理体系文件的编制和质量管理体系的实施运行。质量体系文件编制是质量管理体系的重要组成部分，也是企业进行质量管理和质量保证的基础。
5.建造师执业资格制度过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由（ ）担任。
A.企业自主选定的任何人
B.持有项目经理资质证书的人员
C.施工企业法定代表人
D.取得建造师注册证书的人员
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工方项目经理的任用条件。过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。
6.关于施工成本计划的说法，不正确的是（ ）。
A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制
B.编制施工成本计划的过程是挖掘降低成本潜力的过程
C.选派项目经理阶段的预算成本计划属于竞争性成本计划
D.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是施工成本计划的编制。施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节，是实现降低施工成本任务的指导性文件。如果针对施工项目所编制的成本计划达不到目标成本要求时，就必须组织施工项目管理班子的有关人员重新研究寻找降低成本的途径，重新进行编制。编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程，是挖掘降低成本潜力的过程，是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。目标成本确定后，应将总目标分解落实到各个机构、班组、便于进行控制的子项目或工序。最后，通过综合平衡，编制完成施工成本计划。选派项目经理阶段的预算成本计划是指导性成本计划。故选项C错误。
7.《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28001)标准由（ ）要素构成。
A.方针、预测、实施和运行、调整、管理评审
B.方针、策划、实施和运行、监督、检查
C.方针、预测、实施和运行、检查和纠正措施、调整
D.方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28001)的要素构成。《职业健康安全管理体系要求》标准由“职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审”五大要素构成，采用了PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式。
8.施工质量政府监督的主要目的是（ ）。
A.贯彻法律法规和强制性标准
B.保障公共卫生
C.保证建设工程使用安全和环境质量
D.杜绝工程施工质量事故的发生
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是施工质量政府监督的主要目的。施工质量政府监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量；监督的基本依据是法律、法规和工程建设强制性标准。
9.建设项目或单项工程承包合同价值在（ ）万元以下的，可以实行开工前预付一定的预付款或加上工程款每月预支，竣工后一次结算。
A.100
B.200
C.300
D.400
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是建筑安装工程费用的主要结算方式。建设项目或单项.T--程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行开工前预付一定的预付款或加上工程款每月预支，竣工后一次结算。
10.根据我国质量管理体系标准的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为（ ）。
A.质量不合格
B.质量缺陷
C.质量问题
D.质量事故
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是工程质量事故的概念。根据《质量管理体系基础和术语》(GB／T19000)的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格；而没有满足与预期或现定用途有关的要求，称为质量缺陷。
11.项目管理目标责任书的内容不包括（ ）。
A.组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配
B.项目需用的资源的提供方式和核算办法
C.全权负责选择并使用具有相应资质的分包人
D.对项目经理部奖励的依据、标准和办法
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是项目管理目标责任书的内容。项目管理目标责任书的内容包括：(1)项目管理实施目标；(2)组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配；(3)项目设计、采购、施工、试运行等管理的内容和要求；(4)项目需用的资源的提供方式和核算办法；(5)法定代表人向项目经理委托的特殊事项；(6)项目经理部应承担的风险；(7)项目管理目标的评价原则、内容和方法；(8)对项目经理部奖励的依据、标准和办法；(9)项目经理解职和项目经理部解体的条件及办法。
12.在国际上，设计进度计划主要是（ ）。
A.确定各设计阶段的设计图纸的出图计划
B.确定各设计阶段的资金使用计划
C.确定各设计阶段的人力、物力的使用计划
D.确定各设计阶段的资源利用的可能性
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是设计方进度控制的任务。在国际上，设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。
13.下列费用中，承包人可以获得发包人补偿的是（ ）。
A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费
B.现场承包人仓库被盗而损失的材料费
C.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费
D.冬、雨期施工增加的材料费
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是材料费的索赔。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
14.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，施工现场按规定缴纳的工
程排污费应计人建筑安装工程（ ）。
A.风险费用
B.规费
C.企业管理费
D.措施项目费
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是规费的组成。根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2013]44号)的规定，规费包括社会保险费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费)；住房公积金；工程排污费。
15.控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中（ ）措施是最重要的措施。
A.组织
B.管理
C.经济
D.技术
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是控制项目目标的主要措施。控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其组织方面存在的问题。
16.进行施工质量事故处理时，首先应（ ）。
A.组织事故调查
B.进行事故的原因分析
C.制定事故处理的方案
D.采取补救措施
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是施工质量事故的处理程序。施工质量事故的处理程序是：事故调查→事故的原因分析→制订事故处理的方案→事故处理→事故处理的鉴定验收→提交处理报告。
17.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（ ）d。
A.1
B.2
C.3
D.4
[答案]D
[解析]
18.施工平行发承包模式对建设工程项目进度控制的影响表现在（ ）。
A.业主直接控制所有工程的发包
B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较少
C.工程总进度计划和控制由承包商负责
D.不同单位承包的各部分工程之间的进度计划及其实施的协调由业主负责
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工平行发承包的特点。工程总进度计划和控制由业主负责；由不同单位承包的各部分工程之间的进度计划及其实施的协调由业主负责(业主直接抓各个施工单位似乎控制力度大，但矛盾集中，业主的管理风险大)。
19.关于施工机械使用费的计算公式，正确的是（ ）。
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是施工机械使用费的计算。施工机械使用费=∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)；机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班车船税费；台班折旧费
=
备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑和擦拭的材料费用及机械停滞
期间的维护和保养费用等。
20.每一分部工程开工前均应进行作业技术交底，技术交底书应由（ ）编制，并经项目技术负责人批准实施。
A.专业监理工程师
B.建设单位技术负责人
C.总监理工程师
D.施工项目技术人员
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档保存。每一分部工程开工前均应进行作业技术交底。技术交底书应由施5-项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施。
21.暂列金额和暂估价由招标人按（ ）确定。
A.估算金额
B.市场价格
C.发包、承包双方协商价格
D.国家及有关部门的规定
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是措施项目费的计算方法。暂列金额和暂估价由招标人按估算金额确定。计日工和总承包服务费由承包人根据招标人提出的要求，按估算的费用确定。
22.发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔的期限和要求相同，延长缺陷责任期的通知应在（ ）发出。
A.工程接收证书颁发后
B.缺陷责任期届满前
C.工程验收证书颁发前
D.最终结清证书颁发前
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是索赔通知。根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款，发生发包人的索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔的期限和要求相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，
则该检验批的质量（ ）。
A.应返工重做后重新验收
B.需与建设单位协商一致方可验收
C.可予以验收
D.由监督机构决定是否予以验收
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是在施工过程的工程质量验收中发现质量不符合要求的处理办法。在施工过程的工程质量验收中发现质量不符合要求的处理办法有：(1)一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许在施工单位采取相应的措施后重新验收；(2)个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收；(3)如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收；(4)更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任。
24.一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的（ ）。
A.实施性施工进度计划
B.单体工程施工进度计划
C.控制性施工进度计划
D.项目施工的年度施工计划
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是控制性施工进度计划的作用。一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。
25.某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A.4
B.3
C.2
D.1
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是关键线路的确定。单代号网络计划中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。本题的关键线路为：A→C→G→I→K、A→C→H→K，共2条。
26.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生单位的主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入（ ）的罚款。
A.10%～40%
B.20%～50%
C.30%～60%
D.40%～80%
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是事故发生单位主要负责人的法律责任。事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救或在事故调查处理期间擅离职守或迟报或者漏报事故的，处上一年年收入40%～80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
27.在项目目标动态控制的纠偏措施中，下列手段属于组织措施的是（ ）。
A.改变施工管理
B.调整进度管理的方法和手段
C.调整管理职能分工
D.加快工程施工进度所需的资金
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是项目目标的动态控制方法。项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：(1)组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等；(2)管理措施(包括合同措施)，分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。
28.施工承包合同中，（ ）合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础的，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同价格不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
A.固定单价
B.变动单价
C.固定总价
D.成本加酬金
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是固定总价合同。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为
基础的，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
29.一般情况下，发包人在选择施工承包单位时通常根据（ ）进行施工招标。
A.工程项目特点
B.施工图设计
C.控制目标要求
D.施工进度计划
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工平行发承包。施工平行发承包的一般工作程序为施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收。一般情况下，发包人在选择施工承包单位时通
常根据施工图设计进行施工招标，即施工图设计已经完成，每个施工承包合同都可以实行总价合同。
30.在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于（ ）措施。
A.降低噪声
B.减震降噪
C.控制传播途径
D.转移声源
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是降低噪声或转移声源的措施。施工现场采取如下措施降低噪声或转移声源：(1)尽量选用低噪声设备和工艺来代替高噪声设备和工艺，降低噪声；(2)在声源处安装消声器消声，即在鼓风机、内燃机、压缩机各类排气装置等进出风管的适当位置设置消声器，降低噪声；(3)加工成品、半成品的作业，尽量放在工厂车间生产，以转移声源来消除噪声。
31.由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统不包括（ ）。
A.5年建设进度计划
B.施工和设备安装进度计划
C.采购和供货进度计划
D.业主方编制的整个项目实施的进度计划
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是建设工程项目进度计划系统。由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括：(1)业主方编制的整个项目实施的进度计划；(2)设计进度计划；(3)施工和设备安装进度计划；(4)采购和供货进度计划等。
32.施工企业项目经理是（ ）。
A.项目的全权负责人
B.项目法定代表人
C.施工合同当事人
D.项目管理班子的负责人
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是项目经理。项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人(领导人)，但它并不一定是(多数不是)一个企业法定代表人在工程项目上的代表人。
33.下列关于费用绩效指数的表述中，正确的是（ ）。
A.费用绩效指数CPI1时，表示超支
B.费用绩效指数CPI<1时，表示超支
C.费用绩效指数CPI<0时，表示节支
D.费用绩效指数CPI0时，表示超支
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是费用绩效指数。当费用绩效指数CPI<1时，表示超支，即实际费用高于预算费用；当费用绩效指数CPI1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。
34.若完成某分项工程需要某种材料的净耗量为0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为（ ）t。
A.0.0475
B.1.05
C.0.95
D.0.9975
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是材料损耗量的确定。总消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)=0.95×(1+5%)=0.9975(t)。
35.施工过程的质量控制过程中，（ ）是保证工程项目质量保证的重要内容，是施工项目质量管理的一项基础工作。
A.技术交底
B.测量控制
C.计量控制
D.工序施工质量控制
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是计量控制。计量控制是保证工程项目质量保证的重要内容，是施工项目质量管理的一项基础工作。
36.经监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的（ ）d内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.28
D.56
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是竣工验收。监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 d内提请发包人进行工程验收。
37.建设工程项目目标动态控制的核心是在项目的实施过程中（ ）。
A.确定项目目标控制的计划值
B.有针对性采取有效的预防措施
C.定期进行项目目标的计划值和实际值的比较
D.事前分析可能导致项目目标偏离的因素
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是项目目标的事前控制。项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。
38.一般情况下，施工总承包管理方不与（ ）直接签订施工合同。
A.设计方
B.分包方和供货方
C.业主方
D.监理方
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工总承包方的管理任务。一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。
39.关于施工企业质量管理体系的建立与运行的表述，错误的是（ ）。
A.建立完善的质量管理体系并使之有效地运行，是企业质量管理的核心
B.质量管理体系是在确定市场及顾客需求的前提下建立的
C.编制质量管理体系文件是建立和保持体系有效运行的重要基础工作
D.质量管理体系的运行是在施工过程中按质量管理文件体系制定的程序文件
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工企业质量管理体系的建立与运行。建立完善的质量体系并使之有效运行，是企业质量管理的核心，也是贯彻质量管理和质量保证标准的关键。编制质量体系文件是建立和保持体系有效运行的重要基础工作。质量管理体系的建立是企业根据质量管理八项原则，在确定市场及顾客需求的前提下，形成企业质量管理体系执行系统的一系列工作。质量体系的运行是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系规定的程序、标准、工作要求及岗位职责进行操作运行，在运行过程中监测其有效性，做好质量记录，并实现持续改进。
40.工程量清单计价，是一种主要由（ ）的计价模式。
A.政府定价
B.投标人定价
C.市场定价
D.招标机构定价
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是工程量清单计价。工程量清单计价，是一种主要由市场定价的计价模式。
41.已知合同总额为425万元，工程预付款为85万元，主要材料、构件所占比重为60%，则起扣点为（ ）万元。
A.141.67
B.204.00
C.255.00
D.283.33
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是工程预付款的扣回。起扣点的计算公式为：起扣点=承包工程合同总额一工程预付款数额／主要材料及构件所占比重。工程预付款起扣点=425-85／60%≈283.33(万元)。
42.由于承包人原因造成某缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
43.在施工成本控制中，成本控制的目标是（ ）。
A.进度报告和工程变更
B.合同文件和成本计划
C.索赔资料和成本计划
D.合同文件和工程变更
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工成本控制。合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。
44.施工单位负责人把设计要求的施工措施、安全生产贯彻到基层乃至每个工人的一项技术管理方法的文件是（ ）。
A.图纸会审记录文件
B.项目管理规划文件
C.技术、安全交底记录文件
D.施工日志记录文件
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是工程施工技术管理资料。技术、安全交底记录文件是施工单位负责人把设计要求的施工措施、安全生产贯彻到基层乃至每个工人的一项技术管理方法。交底主要项目为：图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底、安全交底。
45.建设项目工程总承包的核心是（ ），促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。
A.采用总价包干的方式
B.加强施工安全管理
C.通过设计与施工过程的组织集成
D.控制施工成本
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是建设项目工程总承包的核心。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。
46.关于施工成本计划的编制，表述错误的是（ ）。
A.施工成本计划是动员全体施工项目管理人员的过程
B.施工成本计划是挖掘降低成本潜力的过程
C.施工成本计划是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程
D.施工成本计划是实现决策目标的过程
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工成本计划。编制成本计划的过程是动员全体施工项目管理人员的过程，是挖掘降低成本潜力的过程，是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。
47.单位工程质量监督报告，应在竣工验收之日起（ ）d内提交到竣工验收备案部门。
A.3
B.5
C.7
D.14
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是竣工阶段的质量监督。编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起5d内提交到竣工验收备案部门。对不符合验收要求的责令改正；对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告。
48.施工准备的质量控制不包括（ ）。
A.现场施工准备的质量控制
B.材料的质量控制
C.施工机械设备的质量控制
D.特殊过程的质量控制
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工准备的质量控制。施工准备的质量控制包括施工质量控制的准备工作、现场施工准备的质量控制、材料的质量控制和施工机械设备的质量控制。
49.由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后（ ）d内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按承包人违约的规定办理。
A.14
B.28
C.45
D.56
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是进度控制的主要条款。由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56d内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按承包人违约办理。
50.提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析，这是管理职能的（ ）
环节。
A.提出问题
B.筹划
C.决策
D.检查
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是管理职能的内涵。管理是由多个环节组成的过程，即：(1)提出问题；(2)筹划系——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；(3)决策；
(4)执行；(5)检查。
51.监理人应在开工日期的（ ）d前向承包人发出开工通知。
A.5
B.7
C.14
D.15
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是进度计划。监理人应在开工日期7d前向承包人发出形式通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中栽明的开工日期起计算。
52.某建设工程施工合同约定：“从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重扣抵工程价款，至竣工之前全部扣清。”已知合同总额为300万元，工程预付款为合同总额的25%，主要材料、构件所占比重为60%，则起扣点为（ ）万元。
A.75
B.125
C.175
D.180
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是工程预付款起扣点。工程预付款起扣点=合同总额
-
53.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（ ）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.28
D.56
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是竣工付款证书及支付时间。发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
54.工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.自由时差最小
B.总时差最小
C.时间间隔为零
D.开始节点和完成节点均为关键节点
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是关键工作的确定。网络计划中总时差最小的工作是关键工作。最迟完成时间与最早完成时间的差值最小的工作就是关键工作。最迟开始时间与最早开始时间的差值最小的工作就是关键工作。在双代号网络计划中，关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。
55.分部工程的划分应按（ ）确定。
A.专业性质、建筑部分
B.材料种类、施工特点
C.施工程序、专业系统
D.施工工艺、设备类别
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是分部工程的划分原则。分部工程的划分应按下列原则确定：(1)分部工程的划分应按专业性质、建筑部分确定；(2)当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。
56.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内（ ）发生变化的，应当及时补报。
A.失踪人数
B.伤亡人数
C.直接经济损失
D.间接经济损失
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是事故报告。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
57.关于施工预算和施工图预算的说法中，正确的是（ ）。
A.施工预算的编制以企业定额为主要依据
B.施工图预算的编制以施工定额为主要依据
C.施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系
D.施工图预算是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是施工预算。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主依据；施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系；而施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位；施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、核功效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段；而施工图预算则是投标报价的主要依据。
58.建设工程监理在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象，这体现了其（ ）的工作性质。
A.独立性
B.公正性
C.服务性
D.科学性
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是建设工程监理的工作性质。独立性，指的是不依附性，建设工程监理在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)，否则就不可能自主地履行其义务。
59.分部(子分部)工程完成，施工单位自检合格后，由（ ）组织有关设计单位及施工单位项目负责人(项目经理)和技术、质量负责人等到场共同验收并签认。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是分部(子分部)工程质量验收记录文件。分部(子分部)工程完成，施工单位自检合格后，应填报“分部(子分部)工程质量验收记录表”，由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织有关设计单位及施工单位项目负责人(项目经理)和技术、质量负责人等到场共同验收并签认。
60.在编制施工组织总设计时，收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究后，应进行的工作是（ ）。
A.计算主要工种工程的工程量
B.确定施工的总体部署
C.计算主要技术经济指标
D.拟订施工方案
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。
61.施工合同索赔的依据不包括（ ）。
A.合同文件
B.施工组织设计
C.工程建设惯例
D.法律、法规
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工合同索赔的依据。施工合同索赔的依据主要有：合同文件，法律、法规，工程建设惯例。
62.工人在正常施工条件下，为完成一定产品(工作任务)所消耗的时间是（ ），同时它也是制定定额的主要根据。
A.有效工作时间
B.必须消耗的时间
C.基本工作时间
D.偶然工作时间
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是人工定额的编制。必须消耗的时间是工人在正常施工条件下，为完成一定产品(工作任务)所消的时间。它是制定定额的主要根据。
63.施工组织总设计的编制程序包括：①编制资源需求量计划；②计算主要技术经济指标；③拟定施工方案；④确定施工的总体部署；⑤编制施工总进度计划；⑥编制施工准备工作计划；⑦计算主要工种工程的工程量；⑧施工总平面图设计。其正确的顺序是（ ）。
A.②⑦④⑤⑥③①⑧
B.②⑦④⑤③①⑥⑧
C.⑦④③⑤①⑥⑧②
D.⑦④③①⑤⑥⑧②
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。
64.在分部分项工程成本分析的资料来源中，目标成本来自（ ）。
A.施工预算
B.投标报价成本
C.施工任务单的实际工程量
D.实耗人工和限额领料单的实耗材料
[答案]A
[解析]本题涉及的考点是分部分项工程成本分析的资料来源。分部分项工程成本分析的资料来源是：预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。
65.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点不包括（ ）。
A.复杂性
B.多变性
C.协调性
D.固定性
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是施工职业健康安全与环境管理的特点。施工职业健康安全与环境管理的特点包括：复杂性、多变性、协调性、持续性、经济性和环境性。
66.企业获准认证的有效期限为（ ）年。
A.2
B.3
C.4
D.5
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是质量管理体系认证与监督。企业获准认证的有效期为3年。企业获
准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。
67.概算定额是以（ ）为对象编制的。
A.整个建筑物和构筑物
B.独立的单项工程
C.同一性质的施工过程
D.扩大的分部分项工程
[答案]D
[解析]本题涉及的考点是建设工程定额的分类。概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。概算定额是编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据。
68.由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，其中不包括的是（ ）。
A.由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统
B.由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统
C.由多个相互关联的不同实际工期的进度计划组成的计划系统
D.由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统
[答案]C
[解析]本题涉及的考点是建设工程项目进度计划系统。由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：(1)由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统；(2)由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统；(3)由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划纽成的计划系统；(4)由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统。
69.施工质量保证体系的运行，应以（ ）为主线。
A.质量方针
B.质量计划
C.质量目标
D.质量管理
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工质量保证体系的运行。施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线、以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，即计划、实施、检查和处理的方式展开控制。
70.施工成本控制工作的核心是（ ）。
A.比较
B.分析
C.预测
D.纠偏
[答案]B
[解析]本题涉及的考点是施工成本控制的步骤。分析是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
71.施工进度计划的调整内容包括（ ）。
A.工程量
B.工作关系
C..工作(工序)起止时间
D.必要目标
E.工作流程
[答案]ABCD
[解析]本题涉及的考点是施工进度计划的调整。施工进度计划的调整应包括下列内容：(1)工程量的调整；(2)工作(工序)起止时间的调整；(3)工作关系的调整；(4)资源提供条件的调整；(5)必要目标的调整。
72.建造师执业资格制度过渡期内，经其所在企业聘用后可担任工程项目施工的项目经理的条件是（ ）。
A.持有项目经理资质证书的人员
B.业主自主选择的任何人
C.取得建造师注册证书人员
D.受企业法定代表人委托的任何人
E.资深的技术人员
[答案]AC
[解析]本题涉及的考点是施工方项目经理的任用条件。建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为五年。过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师
注册证书的人员，经其所在企业聘用后均可担任工程项目施工的项目经理。
73.施工招标阶段建设监理工作的主要任务有（ ）0.A.办理招标申请
B.参与建设工程施工招标的组织工作
C.编写施工招标文件
D.参与施工合同的商签
E.参与拟定建设工程施工招标方案
[答案]BDE
[解析]本题涉及的考点是施工招标阶段建设监理工作的主要任务。施工招标阶段建设监理工作的主要任务有：(1)拟订或参与拟订建设工程施工招标方案；(2)准备建设工程施工招标条件；(3)协助业主办理招标申请；(4)参与或协助编写施工招标文件；(5)参与建设工程施工招标的组织工作；(6)参与施工合同的商签。
74.职业健康安全管理体系和环境管理体系的作业文件包括（ ）。
A.作业指导书
B.绩效报告
C.管理规定
D.管理手册
E.程序文件引用的表格
[答案]ACE
[解析]本题涉及的考点是作业文件的内容。作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书(操作规程)、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。
75.施工过程的质量控制包括（ ）。
A.现场施工准备的质量控制
B.技术交底
C.测量控制
D.工序施工质量控制
E.计量控制
[答案]BCDE
[解析]本题涉及的考点是施工过程的质量控制。施工过程的质量控制包括技术交底、测量控制、计量控制、工序施工质量控制、特殊过程的质量控制和成品保护的控制。
76.除合同另有约定外，在工程开工后，（ ）应共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.政府监督机构
E.承包人
[答案]AE
[解析]本题涉及的考点是发包人的责任。除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
77.技术交底的内容主要包括（ ）。
A.任务范围、施工方法、质量标准和验收标准
B.成品保护要求
C.可能出现意外的措施及应急方案
D.文明施工和安全防护措施要求
E.防火、消防要求
[答案]ABCD
[解析]本题涉及的考点是技术交底的内容。技术交底的内容主要包括：任务范围、施工方法、质量标准和验收标准，施工中应注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案，文明施工和安全防护措施要求及成品保护要求等。
78.制定人工定额，常用的方法有（ ）。
A.技术测定法
B.统计分析法
C.比较类推法
D.现场观察法
E.经验估计法
[答案]ABCE
[解析]本题涉及的考点是人工定额的制定方法。制定人工定额常用的方法有技术测定法、统计分析法、比较类推法和经验估计法。
79.施工风险管理过程包括施工全过程的（ ）。
A.风险识别
B.风险跟踪
C.风险评估
D.风险响应
E.风险控制
[答案]ACDE
[解析]本题涉及的考点是施工风险管理过程。施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。
80.某工程双代号网络计划如下图所示，工作B的后续工作有（ ）。
A.工作D
B.工作E
C.工作J
D.工作K
E.工作I
[答案]BCDE
[解析]本题涉及的考点是双代号网络计划。B工作之后的E、G、I、H都是其后续工作，而E之后的J，G之后的K，I之后的1也是8工作的后续工作。
81.施工质量控制的共同性依据主要包括（ ）等。
A.工程建设合同
B.设计文件
C.专门技术法规性文件
D.设计交底及图纸会审记录
E.设计修改和技术变更
[答案]ABDE
[解析]本题涉及的考点是施工质量控制共同性的依据。共同性依据主要包括：工程建设合同；设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更等；国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件，如《建筑法》《招标投标法》《质量管理条例》等。
82.在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有（ ）。
A.扩大单价法
B.综合单价法
C.预算单价法
D.工料单价法
E.全费用综合单价法
[答案]BDE
[解析]本题涉及的考点是工程量清单计价。在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有三种形式：(1)工料单价法；(2)综合单价法；(3)全费用综合单价法。
83.措施项目费的计算中，（ ）项目可采用综合单价法计价。
A.混凝土模板
B.夜间施工
C.脚手架
D.垂直运输
E.二次搬运
[答案]ACD
[解析]本题涉及的考点是措施项目费的计算方法。综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。
84.关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（ ）。
A.在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制
B.业主方的招标及合同管理工作量较大
C.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险
D.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利
E.各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量
[答案]BDE
[解析]本题涉及的考点是施工总承包管理模式的特点。施工总承包管理模式的特点如下。费用控制方面：多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。质量控制方面：(1)对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行；(2)分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利；(3)各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样就可减轻业主方管理的工作量。合同管理方面：一般情况下，所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。
85.项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（ ）。
A.施工成本控制
B.工程利益分配
C.工程合同管理
D.工程组织与协调
E.工程信息管理
[答案]ACDE
[解析]本题涉及的考点是项目经理的任务。项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是：(1)施工安全管理；(2)施工成本控制；(3)施工进度控制；(4)施工质量控制；(5)工程合同管理；(6)工程信息管理i(7)工程组织与协调等。
86.关于预算定额的说法中，正确的是（ ）。
A.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额
B.预算定额是编制施工图预算的主要依据
C.预算定额是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据
D.其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合确定
E.预算定额是企业性的
[答案]ABCD
[解析]本题涉及的考点是预算定额。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合取定，定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。所以选项A、B、C、D是正确的，选项E是错误的。
87.关于质量控制的主要条款内容的表述，正确的有（ ）。
A.承包人应按合同约定编制工程质量报表，报送监理人审查
B.监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验
C.监理人的检查和检验，可以免除承包人按合同约定应负的责任
D.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查
E.承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验
[答案]ABDE
[解析]本题涉及的考点是质量控制的主要条款内容。承包人应按合同约定对材料、工程设备，以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品，提交试验报告和测量成果，以及完成监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
88.施工成本控制的主要依据是（ ）。
A.工程承包合同
B.施工方案
C.施工成本计划
D.进度报告
E.工程变更
[答案]ACDE
[解析]本题涉及的考点是施工成本控制的依据。施工成本控制的依据有工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更、有关施工组织设计和分包合同。
89.风险对策应形成风险管理计划，它包括（ ）。
A.风险管理目标
B.风险管理范围
C.可使用的风险管理方法
D.风险等级的确定
E.风险管理的职责和权限
[答案]ABCE
[解析]本题涉及的考点是风险管理计划。风险对策应形成风险管理计划，它包括：(1)风险管理目标；(2)风险管理范围；(3)可使用的风险管理方法、工具及数据来源；(4)风险分类和风险排序要求；(5)风险管理的职责和权限；(6)风险跟踪的要求；(7)相应的资源预算。
90.控制第一类危险源的方法有（ ）。
A.消除危险源
B.增加安全系数
C.限制能量
D.设置安全监控系统
E.隔离危险物质
[答案]ACE
[解析]本题涉及的考点是第一类危险源控制方法。第一类危险源控制可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。
91.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。
A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查
C.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
D.丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收
E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
[答案]ABCD
[解析]本题涉及的考点是劳务分包人的主要义务。对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师(监理人)的指令。
92.施工进度计划检查的内容包括（ ）。
A.检查工程量的完成情况
B.检查工作时间的执行情况
C.检查资源使用及与进度保证的情况
D.检查前一次施工进度计划检查提出问题的整改情况
E.检查施工进度计划的变更情况
[答案]ABCD
[解析]本题涉及的考点是施工进度计划检查。施工进度计划检查的内容包括：(1)检查工程量的完成情况；(2)检查工作时间的执行情况；(3)检查资源使用及与进度保证的情况；(4)检查前一次进度计划检查提出问题的整改情况。
93.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（ ）。
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料
D.对事故处理的建议
E.事故处理的初步结论
[答案]ACD
[解析]本题涉及的考点是事故调查报告的内容。事故调查报告的主要内容包括：工程项目和参建单位概况；事故基本情况；事故发生后所采取的应急防护措施；事故调查中的有关数据、资料；对事故原因和事故性质的初步判断；对事故处理的建议；事故涉及人员和主要责任者的情况等。
94.合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节，应贯彻“持证上岗”和“人机固定”原则，实行（ ）的使用管理制度。
A.定人
B.定时
C.定机
D.定点
E.定岗位职责
[答案]ACE
[解析]本题涉及的考点是施工机械设备的质量控制。合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻“持证上岗”和“人机固定”原则，实行“定机、定人、定岗位职责”的使用管理制度，在使用中应严格遵守操作规程和机械设备的技术规定，做好机械设备的例行保养工作，使机械保持良好的技术状态，防止出现安全质量事故，确保工程施工质量。
95.施工质量保证体系按照PDCA循环的原理展开控制，其中，实施(Do)环节首先要做好计划
的交底和落实，其落实的内容包括（ ）。
A.程序落实
B.决策方法落实
C.技术落实
D.物资材料落实
E.组织落实
[答案]CDE
[解析]本题涉及的考点是施工质量保证体系的运行。实施(Do)包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。首先，要做好计划的交底和落实。落实包括组织落实、技术和物资材料的落实。
2011年二级建造师建设工程施工管理试题(一)
2011年二级建造师建设工程施工管理试题(一)
一、单项选择题
1．施工方项目管理的任务不包括( )。
A．文件管理
B．安全管理
C．质量管理
D．工期控制
2．建设工程项目总承包的基本出发点是( )。
A．控制投资
B．“交钥匙”
C．实现建设生产过程的组织集成化
D．总价包干
3．每一个工作部门的指令源是唯一的组织结构是( )。
A．职能组织结构
B．线性组织结构
C．矩阵组织结构
D．直线职能组织结构
4．施工组织总设计的编制程序为( )。①收集资料和图纸；②拟订施工方案；③主要技术经济指标；④总平面图设计；⑤编制资源需求计划。
A．①②⑤④③
B．①②④③⑤
C．①②③④⑤
D．①⑤②③④
5．项目目标动态控制的核心的是( )。
A．确定目标控制的计划值
B．针对影响目标的各种因素进行预控
C．进行计划值与实际值比较井采取纠偏措施
D．进行项目目标的调整
6．下列( )是项目经理在承担工程项目施工管理过程中应该履行的职责。
A．组织项目管理班子
B．选择施工作业队伍
C．进行合理的经济分配
D．执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款
7．下列哪项不是材料和设备采购供应建设监理工作的主要任务( )。
A．制定设备供应计划
B．监督合同实施
C．项目组织结构的分解
D．起草订货合同
8．我国现行建筑安装工程费用项目组成中，支付给生产工人的住房公积金应计入( )。
A．生产工人工资性补贴
B．规费
C．社会保障费
D．生产工人辅助工资
9．我国现行建筑安装工程费用项目组成为( )。
A．直接费+间接费+计划利润+税金
B．直接费+间接费+利润+税金
C．直接工程费+措施费+规费+企业管理费
D．直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费
10．为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的学费应记入( )。
A．人工费
B．措施费
C．企业管理费
D．规费
11．在分部分项工程量清单的编制中，项目编码第( )位由编制人编制。
A．1～3
B．4～6
C．7～9
D．10～12
12．在编制工程量清单的过程中，( )是不可调整的闭口清单。
A．零星工作项目表
B．分部分项工程量清单
C．措施项目清单
D．其他项目清单
13．某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为600万元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50％，利润率为lo％，则该分项工程的不含税造价为( )万元。
A．819
D．809
C．960
D．1050
14．某项工程需要某种材料的总消耗量是11吨，损耗率是10％，那么该项工程对这种材料的净用量是( )吨。
A．9
B．9．975
C．9．9
D．10
15．下列关于措施项目清单的说法中不正确的是( )。
A．《计价规范》“措施项目一览表”中所列项目不得进行增减调整
B．措施项目清单包括通用项目清单和专业项目清单
C．清单中的项目是指为完成工程施工而发生的非工程实体项目
D．措施项目清单根据拟建工程的具体情况和设计要求列项编制
16．在利用偏差分析法对工程项目进行成本控制时，施工成本偏差的正确关系式为( )。
A．已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本
B．已完工程实际施工成本—拟完工程计划施工成本
C．已完工程计划施工成本—拟完工程计划施工成本
D．已完工程实际施工成本—拟完工程实际施工成本
17．因素分析法的步骤是：①确定分析对象，并计算出实际与目标数的差异；②以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；③将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来；④确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序：⑤各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等；⑥将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。以下程序正确的是( )。
A．①④②③⑥⑤
B．①②④⑥⑤③
C．①④③②⑥⑤
D．②④①③⑤⑥
18．运用动态原理控制成本的工作步骤包括：①采取纠偏措施；②比较实际值和计划值；③将施工成本目标逐
层分解；④收集施工成本的实际值。正确的执行顺序应该是( )。
A．③—④—②—①
B．④—③—②—①
C．④—③—①—②
D．③—①—④—②
19．施工成本管理的任务和环节包括：施工成本预测、施工成本计划、施工成本控制、施工成本核算、施工成本分析、施工成本考核。其中( )所提供的各种成本信息是其他各个环节的依据。
A．成本计划
B．成本核算
C．成本分析
D．成本考核
20．下列费用中，属于施工项目直接成本的是( )。
A．管理人员工资
B．办公费
C．人工费
D．差旅交通费
21．按施工成本组成编制( )，施：亡成本按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费。
A．施工成本预测
B．施工成本计划
C．施工成本控制
D．施工成本核算
22．对施工成本进行成本分析的方法有很多，下列方法中不是成本分析的基本方法是( )。
A．因素分析法
B．差额计算法
C．比较法
D．偏差分析法
23．建安工程价款动态结算，常用的方法不包括( )。
A．按成本价格结算法
B．按主材计算价差
C．竣工调价系数法
D．按实际价格结算法
24．按照我国目前的有关规定，工程承包合同在( )万元以下的可以实行工程价款每月月中支付，竣工后一次结算。
A．100
B．200
C．300
D．500
25．某项工程的竣工验收报告经发包人认可后，竣工结算文件和最终的工程款支付证书应由( )签发。
A．发包人
B．总监理工程师
C．发包人和工程师联合
D．发包人和承包人协商
26．在工程施工实践中，一个最基本的工程管理原则是，在确保( )的前提下，控制工程的进度。
A．成本限额
B．工程质量
C．施工安全
D．工程工期
27．利用横道图法编制进度计划，横道图进度计划表中的进度线与( )相对应。
A．资金坐标
B．时间坐标
C．资源坐标
D．材料消耗
28．某项工作有两项紧前工作，其持续时间分别为3天和4天，其最早开始时间分别为30天和28天，则本项工作的最早开始时间为( )天。
A．26
B．32
C．33
D．34
29．（略）
30．如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其( )存在的问题。
A．组织方面
B．管理方面
C．经济方面
D．技术方面
31．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通常( )论证总进度目标实现的可能性。
A．工程实施条件分析
B．编制总进度纲要
C．编制施工进度计划及相关的资源需求计划
D．编制多个不同的建设工程项目进度计划系统
32．施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工计划编制的区别是：( )。
A．两者没有区别，但两者紧密相关的
B．前者有一自下而上的协调过程后者无
C．后者有自上而下的协调过程而前者无
D．后者有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程而前者无
33．为确保工程项目施工进度计划能得以实施，施工方还应编制与时间进度配套的( )。
A．劳动力需求计划
B．施工财务计划
C．资金使用计划
D．工程供货计划
34．施工方进度控制的任务不包括( )。
A．编制施工进度计划
B．制定施工进度计划措施
C．组织施工进度计划的实施
D．施工进度计划的检查与调整
35．按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是( )
A．进行项目结构分析
B．确定项目工作编码
C．编制各层进度计划
D．进行进度计划系统的结构分析
36．建设项目中的合同风险，属于( )风险。
A．组织风险
B．经济与管理风险
C．工程环境风险
D．技术风险
37．下列关于施工质量保证体系运行的说明，不正确的是( )。
。
A．施工质量保证体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开
B．事前控制属于预控方式
C．事中控制的关键是增强质量意识，发挥操作者自我约束、自我控制
D．事中控制的关键是监控和他人控制
38．施工生产要素通常是指人、材料、机械、技术(或施工方法)、环境和资金。其中( )是其他生产要素配置的条件。
A．人
B．材料
C．技术
D．资金
39．施工质量保证体系运行的步骤，以下说法正确的是( )。
A．实施→计划→检查→处置
B．计划→实施→检查→处置
C．计划→检查→实施→处置
D．检查→计划→实施→处置
40．正式验收一般应该在( )之后进行。
A．监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单
B．建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单
C．建设单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单
D．建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单
41．按照施工质量事故的分类，下列属于严重施工质量事故的是( )。
A．直接经济损失4万元
B．直接经济损失8万元
C．直接经济损失10万元
D．4人重伤
42．当参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当( )。
A．由监理单位决定验收结论
B．由建设单位决定验收结论
C．协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工程竣工验收
D．将各方意见记录下来，但不需要重新组织工程竣工验收
43．施工质量保证体系的运行，应以质量( )为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理方式展开控制。
A．方针
B．计划
C．检查
D．宗旨
44．施工过程的质量验收不包括( )。
A．检验批质量验收
B．分项工程质量验收
C．分部工程质量验收
D．单位工程质量验收
45．施工安全事故处理的依据不包括( )。
A．历史资料
B．合同文件
C．建设法规
D．技术文件和档案
46．施工质量事故有以下( )后果者，为严重施工质量事故。
A．直接经济损失在5万元以下的
B．事故性质恶劣或造成3人以下死亡的
C．影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的
D．严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的
47．施工质量检查的方法中，应用目测法的检验手段，通常被概括为( )。
A．看、摸、听、照
D．看、听、量、照
C．看、摸、听、敲
D．看、摸、敲、照
48．建设工程职业健康安全与环境管理的特点不包括( )。
A．复杂性
B．实施多样性
C．安全技术的固定性
D．环境污染因素多
49．根据职业健康安全管理体系规范GB／T28001—2001，OHSAS18001，一级要素“实施与运行”不包括( )二级要素。
A．协商和沟通
B．文件
C．运行控制
D．绩效测量和监视
50．施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的( )影响较大。
A．土地污染
B．资源消耗
C．水体污染
D．人体健康、大气污染
51．施工过程中若发生设计变更时，原安全技术措施( )。
A．可继续使用，施工不受影响
B．可继续使用，施工会受到一定影响
C．必须及时变更，施工时使用新的安全技术措施
D．必须及时变更，施工时可参考使用原安全技术措施
52．下列关于施工安全控制的基本要求的论述，不正确的是( )。
A．只需施工总承包单位经过安全资格审查认可
B．各类作业人员和管理人员必须具备相应的执业资格才能上岗
C．所有新员工必须经过三级安全教育
D．特殊工种作业人员必须持有特种作业操作证，并严格按规定定期进行复查
53．按事故后果的严重程度可分为( )。
A．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、超重大伤亡事故
B．重伤事故、死亡事故、超大伤亡事故、特大伤亡事故
C．重伤事故、重大伤亡事故、超大伤亡事故、特大伤亡事故
D．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故、特别重大伤亡事故
54．按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441—1986)标准规定，职业伤害事故分为( )类。
A．18
B．19
C．20
D．21
55．下列安全事故处理程序顺序正确的是( )。
A．报告安全事故，处理安全事故，安全事故调查，对事故责任者进行处理，编写调查报告并上报
B．报告安全事故，安全事故调查，处理安全事故，对事故责任者进行处理，编写调查报告并上报
C．报告安全事故，处理安全事故，编写调查报告并上报，安全事故调查，对事故责任者进行处理
D．报告安全事故，安全事故调查，编写调查报告并上报，处理安全事故，对事故责任者进行处理
56．下列( )不是固体废物的治理方法?
A．无害化
B．再生化
C．安定化
D．减量化
57．施工合同文件组成的优先顺序正确的是( )。
A．协议书→中标书→投标书→专用条款→通用条款→图纸→工程量清单
B．协议书→一投标书→中标书→专用条款→通用条款→图纸→工程量清单
C．协议书→中标书→投标书→通用条款→专用条款→图纸→工程量清单
D．协议书→投标书→中标书→专用条款→通用条款一图纸→工程量清单
58．建设工程施工合同有施工承包合同和分包合同之分，其中施工承包合同的承包人和劳务作业合同的分包人分别可以是( )。
A．建设单位的施工总承包企业
B．建设单位和劳务作业单位
C．施工总承包企业和劳务作业单位
D．施工企业和专业化的专业工程施工单位
59．工程竣工验收通过实际竣工日期是( )。
A．合同签订的日期
B．承包人送交竣工验收报告的日期
C．发包人验收的日期
D，履约保修期
60．下述有关施工总承包管理模式的表述中，正确的是( )。
A．施工总承包管理单位只负责对现场施工的总体管理和协调，不负责向分包人提供相应的服务
B．施工总承包管理模式的招标依赖于设计图纸出齐
C．施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的价差
D．施工总承包管理单位只负责管理与协调，对项目目标控制不承担责任
61．建设工程项目总承包如果采用总价包干的方式，多数采用( )。
A．成本包干
B．材料包干
C．变动总价包干
D．固定总价包干
62．某地铁工程施工中，业主将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，14座的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，这种发包方式是( )模式。
A．平行发包
B．总承包
C．BOT
D．交钥匙
63．根据《工程施工合同示范文本》规定，下列关于工程进度管理的论述正确的是( )。
A．承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和不含节假日的总日历天数
B．工程师对进度计划的确认和提出的修改意见，并不免除发包人对施工组织设计本身的缺陷应承担的责任
C．工程师指令承包人暂停施工，承包人应当执行，并妥善保护已完工程
D．由于意外事件需要承包人暂停施工，此时工期可以顺延
64．承包人向发包人索赔的一般程序，下列正确的是( )。
A．索赔资料的准备→索赔意向通知→索赔文件的审核→索赔文件的提交→业主审查→协商
B．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→协商→业主审查
C．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→业主审查→协商
D．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的审核→索赔文件的审查→协商→业主审查
65．以下关于分包合同中再分包问题的表述，( )是错误的。
A．分包人经发包人同意，可将劳务作业再分包给具有相应资质的劳务分包企业
B．分包人不得将其承包的分包工程转包给他人
C．分包人不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人
D．分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜，承担连带责任
66．在下列有关内容中，不能引起工程变更的是指( )。
A．业主修改项目计划
B．设计的错误导致图纸的修改
C．施工组织设计的缺陷导致工程进度的修改
D．政府部门对工程新的要求
67．某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的约定，则进行结算时( )。
A．执行原综合单价
B．减少量部分的综合单价需作调整
C．原综合单价需作调整
D．幅度以外减少量部分的综合单价需作调整
68．下列合同形式中，工程结构和技术复杂程度由小到大的顺序正确的是( )。
A．总价合同→单价合同→成本加酬金
B．成本加酬金→单价合同→总价合同
C．总价合同→成本加酬金→单价合同
D．单价合同→单价合同→成本加酬金
69．施工文件归档中，短期是指工程档案保存( )年以下。
A．30
B．20
C．10
D．5
70．施工文件档案管理的内容不包括工程( )。
A．施工技术管理资料
B．质量控制文件
C．竣工图
D．施工图
二、多项选择题
1．施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是( )。
A．施工总承包方
B．施工总承包管理方
C．分包施工方
D．施工劳务分包方
E．材料及设备供应方
2．按照组织论的基本原理，线性组织机构的特点包括( )。
A．指令源有两个
B．适用于大的系统
C．有多个以上的指令源
D．单一的指令源
E．在大的组织系统中，指令路径有时过长
3．施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力( )。
A．选择施工作业队伍
B．选择监理单位
C．进行合理的经济分配
D．指挥工程项目建设的生产经营活动
E．组织项目管理班子
4．在建设工程项目材料消耗定额的计算中，材料净用量的确定方法一般包括( )。
A．经验法
B．理论计算法
C．测定法
D．图纸计算法
E．写实日志法
5．下列关于机械台班产量定额和机械时间定额的关系，正确的是( )。
A．机械台班产量定额×机械时间定额＝1
B．机械台班产量定额＝1／机械时间定额
C．机械台班产量定额／机械时间定额＝1
D．机械时间定额＝1／机械台班产量定额
E．单位产品人工时间定额(工日)＝台班产量／小组成员总人数
6．在施工总成本目标确定之后，需要编制施工成本计划，施工成本计划编制的方式有( )。
A．按施工投资来源编制施工成本计划
B．按施工成本组成编制施工成本计划
C．按施工质量分类编制施工成本计划
D．按子项目组成编制施工成本计划
E．按工程进度编制施工成本计划
7．施工成本控制中的人工费控制，主要是对( )进行控制。
A．用工数量
B．用工定额
C．用工数量标准
D．人工单价
E．人工价格指数
8．某工程由于业主方原因发生利息的索赔。在实践中，索赔的具体利率可以采用( )标准。
A．按当时银行的存款利率
B．按当时银行的贷款利率
C．按合同双方协议的利率
D．按当时银行的透支利率
E．按中央银行贴现率加三个百分点
9．FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括( )。
A．开工时的市场价格
B．政府指定价格
C．基准日期的市场价格
D．工程价款结算时的指令价格
E．特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格
10．在我国建筑行业，施工质量计划的常见方式有( )。
A．施工质量计划
B．工程施工组织设计
C．施工项目管理实施规划
D．项目规划大纲
E．施工项目管理规划大纲
11．编制控制性施工进度计划的主要目的是( )。
A．对进度目标进行分解
B．确定施工的总体部署
C．确定承包合同目标工期
D．安排施工图出图计划
E．确定里程碑事件的进度目标
12．(略)
13．根据工程网络规划的有关理论，下列关于双代号网络图的说法正确的是( )。
A．用箭线和两端节点编号来表示工作
B．只有一个开始节点
C．只有一个结束节点
D．虚工作表示工作之间的逻辑关系
E．工作之间允许搭接进行
14．施工项目竣工质量验收工作的阶段包括( )。
A．准备阶段
B．尝试验收
C．初步验收
D．正式验收
E．实际查验
15．施工作业质量不合格包括( )。
A．工序操作质量不合格
B．已完施工产品质量检验不合格
C．施工生产要素质量不合格
D．施工人员素质不合格
E．施工环境因素不合格
16．通常施工现场的环境因素对环境影响的类型有( )。
A．噪声、粉尘、有毒有害废物、生产和生活污水的排放
B．运输遗撤、化学危险品和油品的泄露或挥发
C．臭氧层破坏、气候变化、水土流失
D．办公用纸消耗、光污染、离子辐射
E．混凝土防冻剂(氨味)排放
17．关于施工安全技术措施的说法中，正确的有( )。
A．安全技术措施可以边施工边编制
B．设计发生变更时，安全技术措施无需变更
C．土石方工程必须编制单独的分部分项工程安全技术措施
D．安全技术措施的编制要考虑季节性施工的特点
E．施工安全技术措施中不包含施工总平面图
18．按照项目经理部安全检查的主要规定，下列说法正确的是( )。
A．对作业中存在的不安全行为和隐患，由相关部门确定并落实整改，整改完毕后组织其部门自我检查
B．根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查的内容
C．安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容和要求
D．检查应采取提前确定检查点、现场观察和实验室检测的方法，记录检查结果，纠正违章指挥和违章作业 E．对检查结果进行分析，找出安全隐患，确定危险程度
19．根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，事故类别包括( )。
A．物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺
B．灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
C．电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等
D．瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸
E．中毒和窒息、其他伤害
20．《建设工程施工合同示范文本》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于承包人的义务包括( )。
A．按合同规定的质量、工期要求完成施工任务
泰州市建协职业培训学校
B．按合同规定支付合同价款
C．在施工期间，负责未交付工程的照管
D．保证施工人员的安全和健康
E．在保修期内，负责工程的照管工作
21．劳务分包合同中，下述表述正确的是( )。
A．对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围的工程量，工程承包人不予计量
B．因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人应予计量
C．采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量
D．劳务分包人经工程承包人同意，可将劳务作业再分包给具有相应劳务承包资质的他人
E．劳务分包人不得将合同项下的劳务作业转包给他人
22．根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列关于劳务分包合同管理的有关论述正确的是
( )。
A．承包人应当满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路的畅通
B．分包人应按照合同的约定及时向承包人提交施工组织设计，经承包人确认后，在分包工程中使用
C．分包人须服从承包人转发的发包人及工程师的指令
D．劳务分包人在开工之前，为进入施工现场的第三方人员办理保险
E．劳务分包人必须为从事危险作业的自由人员办理保险，保险费用由承包人承担
23．下列做法正确的是( )。
A．根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应无条件地执行工程变更的指示
B．即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。
C．在工程变更价款没确定之前可不进行变更
D．对工程师的预付款不满意，可暂停施工
E．先寻求办法后进行变更工作
24．合同文件是索赔的最主要依据，包括( )。
A．本合同协议书，中标通知书
B．投标书及附件，标准、规范及有关技术文件
C．本合同通用条款，本合同专用条款
D．图纸，工程量清单，工程报价单或预算书
E．合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录、往来函件、各种会议记录
25．施工文件档案管理的内容包括工程( )。
A．施工技术管理资料
B．质量控制资料
C．质量验收资料
D．施工图
E．竣工图
《施工管理》模拟试题(一) 第 11 页 共 11 页
2015二级福建省建造师施工管理试题及答案1、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
2、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
C.质量要求
D.进度
答案：B
3、承包单位是合同( )的主体。 P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C
4、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案：B
5、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。P202
A.投标时的工程量和价格
B.投标时的工程量，施工中变化的价格
C.合同价格，实际完成的工程量
D.施工中变化的价格，实际完成的工程量
答案：C
6、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
7、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案：C
8、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
9、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
10、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案：C
11、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案：B
12、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。 P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案：D
13、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
14、下列关于总价合同说法不正确的是( )。P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案：D
15、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案：C
16、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。P195
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案：A
17、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
18、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。P193
A.在工程竣工验收前，由承包人组织
B.在工程竣工验收前，由发包人组织
C.在工程竣工验收后，由工程师组织
D.在工程竣工验收后，由发包人组织
答案：D
19、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
20、工程变更指示的发出( )。P208
A.有书面和口头两种形式
B.只有口头形式
C.采取口头形式，但须书面确认
D.只有书面形式
答案：A
21、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
22、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
23、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化
的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
24、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
25、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。 P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案：D
26、合同跟踪以( )等方面为对象。P206
A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
答案：A
27、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
28、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
C.质量要求
D.进度
答案：B
29、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
30、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
31、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
32、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
33、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
34、承包单位是合同( )的主体。 P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C
35、我国现行的建设工程施工合同示范文本是(
)。P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案：D
36、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
37、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.分段施工
B.加快进度
C.增加人工
D.增加设备
答案：A
38、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
39、承包单位是合同( )的主体。 P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C
40、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
41、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。P202
A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C.工程结构和技术简单，风险小
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
答案：D
42、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.分段施工
B.加快进度
C.增加人工
D.增加设备
答案：A
43、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
44、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。P192
A.承包人应再次
提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案：D
45、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权( )。P201
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案：B
46、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
47、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案：B
48、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。P197
A.由于劳务分包人原因造成的返工
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案：C
49、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。P207
A.工程开工以后合同履行完毕以前
B.合同成立以后和工程竣工以前
C.合同成立以后和履行完毕以前
D.合同成立以前和履行完毕以后
答案：C
50、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
51、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.分段施工
B.加快进度
C.增加人工
D.增加设备
答案：A
52、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。P202
A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围
明确
C.工程结构和技术简单，风险小
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
答案：D
53、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。P202
A.投标时的工程量和价格
B.投标时的工程量，施工中变化的价格
C.合同价格，实际完成的工程量
D.施工中变化的价格，实际完成的工程量
答案：C
54、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
55、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案：C
2013年二级建造师考试施工管理押题试卷12013年二级建造师考试施工管理押题试卷1 第1题
在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j的完成节点j在关键线 路上，则工作的自由时差 ( ) 。 A.等于零 B.小于零
C.小于其相应的总时差 D.等于其相应的总时差 正确答案：A 第2题
甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业自行分包的分包单位，丙企业则为该工程项目业主指定的分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是( )。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业可指挥乙企业的施工
D.甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工 正确答案：D 第3题
按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)中风险评估等级，下图所示的事件风 险量区域中，风险等级最低的区域是 ( ) A.风险区A B.风险区B C.风险区C D.风险区D 正确答案：D
第4题
下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的组织工具是( )。 A.组织分工 B.组织结构模式 C.工作流程组织 D.项目结构模式 正确答案：B 第5题
工程总承包和工程项目管理是( )通行的工程建设项目组织实施方式。 A.国际 B.国外 C.国内 D.世界 正确答案：A 第6题
按照合同约定的变更程序，监理公司向建筑公司作出变更指示，须经( )同意。 A.企业经理 B.发包人 C.设计单位 D.工程师 正确答案：B 第7题
某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是( )。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值 B.找出偏差，采取纠偏措施 C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较 正确答案：C 第8题
在双代号网络图中，虚工作(虚箭线)表示工作之间的( )。 A.停歇时间 B.总时差 C.逻辑关系 D.自由时差 正确答案：C 第9题
施工安全技术保证体系由四个环节组成：①安全可靠性技术;②安全限控技术;③安全保险 与排险技术;④安全保护技术。这四个环节组成了安全技术保证的“四关”，“第一关”到“第四关”的正确顺序是 ( )
A.①④②③ B.①②③④ C.④①③② D.④①②③ 正确答案：B 第10题
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师 C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 正确答案：A 第11题
施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定( ) A.不属于发包人的合同责任或风险责任 B.不属于承包人的行为责任或风险责任 C.属于承包人可预见的不利外界条件 D.属于分包人的风险 正确答案：B 第12题
对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定( )的安全施工措施。
A.单位工程或分部分项工程 C.单位工程或分部工程 B.单项工程或单位工程 D.分部工程或分项工程 正确答案：A 第13题
成本管理责任体系中，组织管理层的职能是 ( ) A.只负责对生产成本的控制 B.只负责对经营管理费用的控制
C.应发挥现场生产成本控制中心的管理职能
D.贯穿于项目投标、实施和结算过程，体现效益中心的管理职能
正确答案：D 第14题
将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于( )。 A.按施工成本组成编制 B.按子项目组成编制 C.按工程进度编制 D.按合同结构编制 正确答案：B 第15题
在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即控制工程的进度，前提是确保( A.工程质量 B.投资规模 C.设计标准 D.经济效益 正确答案：A 第16题
下列关于横道图进度计划法特点的说法,正确的是 ( ) A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚 B.适用于手工编制进度计划 C.可以适应大的进度计划系统
D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差 正确答案：B 第17题
)。
如果经调查发现，事故原因是由于施丁单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为( )。 A.社会原因引发的事故 B.经济原因引发的事故 C.技术原因引发的事故 D.管理原因引发的事故 正确答案：D 第18题
存在于以中心事物为主体的外部周边事物的客体称为环境：在环境科学领域里的中心事物是( A.自然环境 B.人类社会 C.社会环境 D.生态环境 正确答案：B 第19题
根据施工过程质量控制中关于技术交底的规定，技术交底文件的编制者是( )。 A.项目经理 B.监理人员 C.项目技术人员 D.企业总工程师 正确答案：C 第20题
工程管理信息资源不包括 ( ) A.组织类工程信息
)。
B.技术类工程信息 C.合同类工程信息 D.法规类工程信息 正确答案：C 第21题
下列内容不属于施工成本控制步骤的是 ( ) A.观察 B.比较 C.分析 D.纠偏 正确答案：A 第22题
关于职业健康安全管理体系和环境管理体系的对应关系，不正确的一项是 ( ) A.总体框架相同
B.采用的运行模式完全相同 C.要素和要求内容相似 D.管理体系离散的发展趋 正确答案：D 第23题
某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款( )。
A.工程师无权扣除 B.应在本次进度付款中扣除 C.应在本次进度付款中扣除一半
D.应在竣工付款中扣除 正确答案：B 第24题
施工安全管理体系的建立，必须适用于( )的安全管理和控制。 A.工程策划过程 B.工程设计过程 C.工程施工全过程 D.工程决策阶段 正确答案：C 第25题
子项目施工进度计划属于( )的组成部分。 A.企业年度生产计划 B.项目施工月度计划 C.工程项目施工进度计划 D.单体工程施工进度计划 正确答案：C 第26题
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有( )的变更指示，承包人不得擅自进 行工程变更。 A.发包人 B.设计人 C.监理人
D.政府建设主管部门 正确答案：C 第27题
负责组织工程安全技术措施交底的是( )。 A.项目经理 B.项目部总工程师 C.公司总工程师 D.分包商技术负责人 正确答案：C 第28题
按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为( )。 A.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故 B.重伤事故、死亡事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故 C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故 D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 正确答案：D 第29题
在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制( A.人的因素 B.材料的因素 C.机械的因素 D.方法的因素 正确答案：B 第30题
施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位 ( ) A.承担主体工程施工 B.承担所有工程施工 )。
C. 一般不参与具体工程的施工 D.承担半数以上单位工程的施工 正确答案：C 第31题
某城市准备实施一个大型地铁建设项目。对于该项目的组织系统宜采用的组织结构模式是( )组织结构。 A.矩阵 B.事业部 C.线性 D.职能 正确答案：A 第32题
对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文 件是 ( ) A.施工总平面图 B.施工组织总设计 C.施工部署及施工方案 D.施工图设计文件 正确答案：B 第33题
当总价与单价发生矛盾时以( )为准。 A.总价合同 B.单价合同 C.总价 D.单价
正确答案：D
第34题
分析各种风险的损失量属于( )阶段的工作。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险响应
D.风险控制
正确答案：B
第35题
某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土石方工程量为4400，混凝土工程量为2000，合同约定：土石方工程综合单价为75元/，混凝土工程综合单价为420元/;工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为( )。
A.87.75万元
B.99.45万元
C.101.25万元
D.115.42万元
正确答案：A
第36题
施工成本计划作为成本控制的依据，需要包括的内容之一是( )。
A.实现控制目标的措施
B.预算收入目标
C.成本支付的情况
D.工程变更目标
正确答案：A
第37题
合同条文不全，( )。
A.视为合同作废
B.属于合同错误
C.应为合同变更
D.属于合同违法
正确答案：B
第38题
工程质量终检的局限性主要是因为 ( )
A.工程形体庞大
B.施工生产的流动性
C.建筑产品的单件性
D.不能通过拆卸或解体来检查内在质量
正确答案：D
第39题
某地下工程合同约定，计划1月份开挖土方80000m3，2月份开挖160000m3，合同单价均为85元/m3;计划3月份完成混凝土工程量500m3，4月份完成450m3，合同单价均为600元/m3。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，1月份实际开挖土方90000m3，2月份开挖180000m3，实际单价均为72元/m3;3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400m3，实际单价700元/m3。到1月底，该工程的费用偏差(CV)为( )万元。
A.117
B.-117 C.85
D.-85
正确答案：A
第40题
施工安全管理控制必须坚持的方针是( )。
A.控制成本
B.安全第一，预防为主
C.质量和安全并重
D.以人为本，预防为主
正确答案：B
第41题
列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是 ( )
A.施工总进度计划
B.单体工程施工进度计划
C.项目年度施工计划
D.项目月度施工计划
正确答案：D
第42题
在很多的工程实践中采用( )对业主方的合同管理和投资控制十分不利。
A.施工总承包
B.分体承包
C.开口招标
D.费率招标
正确答案：D
第43题
项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是( )。
A.工作流程图
B.组织结构图
C.项目结构图
D.工作任务分工表
正确答案：A
第44题
施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是 ( )
A.质量手册
B.程序文件
C.质量计划
D.质量记录
正确答案：A
第45题
巳知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土 0. 5m3，工作班的延续时间 为8小时，时间利用系数K = O. 85，则该机械的产量定额为( )m3/台班。
A. 12. 8
B. 15
C. 102
D. 120
正确答案：C
第46题
组织论中反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是 ( )
A.组织结构模式
B.组织分工
C.工作流程组织
D.组织工具
正确答案：A
第47题
在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列( )。
A.施工组织设计工作
B.计划和协调工作
C.组织和管理工作
D.筹划和准备工作
正确答案：D
第48题
某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包 商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施 工合同(示范文本)KGF — 99 一0201)签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承 包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给 丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业 主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验 收证书，6月1曰到建设行政主管部门办理了有关备案手续。 根据背景(十
一)，回答下列问题。
该项目的施工承发包模式属于 ( )
A.施工平行发包
B.施工总承包
C.施工总分包
D.施工总承包管理
正确答案：A
第49题
某建设项目采用施工总承包管理模式，现拟将项目中的安装工程分包给某安装单位，则该分包单位的选择应由( )决策。
A.工程师
B.施工总承包管理单位
C.业主
D.施工总承包单位
正确答案：C
第50题
监督机构对基础和主体结构阶段的施工应安排监督检查的周期是( )。
A.每周
B.每季度
C.每月
D.每天
正确答案：C
第51题
合同中综合单价因工程量变更需调整时,合同另有约定除外，工程量清单漏项或设计变更 引起的新的工程量增减，其相应综合单价由( )提出。
A.承包方
B.工程师
C.发包人 D.设计方
正确答案：A
第52题
在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()
A.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
正确答案：D
第53题
按规定标准发放的夏季防暑降温费属于( )。
A.职工福利费
B.工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.生产工人劳动保护费
正确答案：D
第54题
通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能 力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A.信息处理和变换的程序化
B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化 D.信息存储数字化和存储相对集中
正确答案：B
第55题
某施工工序的人工产量定额为4. 56m3，则该工序的人工时间定额为 ( )
A. 0. 22 工日 /m3
B. 0. 22 工日
C. 1. 76/m3
D. 4. 56 工日/m3
正确答案：B
第56题
下列定额中，属于企业定额性质的是 ( )
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
正确答案：A
第57题
在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起( )提交到竣工验收备案部门。
A.三天内
B.七天内
C.五天内
D.十天内
正确答案：C
第58题
某建设工程项目以固定单价合同形式发包，在施工过程中主要建筑材料的价格上涨了，承包商提出了调整合同单价的要求。根据此类合同的规定业主将( )。
A.不调整合同单价
B.可以调整合同单价
C.调整涉及材料上涨的单价
D.调整涉及材料涨幅较大的单价
正确答案：A
第59题
职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有 ()
A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
正确答案：B
第60题
管理是由多个环节组成的过程，其中首要的环节是( )。
A.筹划
B.决策
C.提出问题
D.执行
正确答案：C
第61题
根据组织论的原理，为实现项目的进度目标，施工方应充分重视( )。
A.技术创新
B.健全项目管理的组织体系
C.工程网络计划方法的使用
D.工程进度风险分析
正确答案：B
第62题
某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，许多费用较投标时预计的高。为此，承包商( )。
A.有权要求将增加的费用加到合同总价中
B.无权要求将增加的费用加到合同总价中
C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中
D.可以与业主协商解决费增加的补偿问题
正确答案：B
第63题
项目的目标控制是项目管理的( )任务。
A.关键
B.核心
C.基本
D.主要
正确答案：B
第64题
对于需要实施旁站监理的施工关键部位、关键工序，施工企业应在进行施工前( )小时， 书面通知项目监理机构。
A. 12
B.24
C. 36
D. 48
正确答案：B
第65题
下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是 ( )
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.进行目标的实际值与计划值的比较
D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
正确答案：A
第66题
在履行合同过程中，因设计原因发生了工程变更。监理公司根据合同约定情形的范围和内容，向建筑公司发出变更意向书。建筑公司则按照变更意向书要求，提交工程变更实施方案，其内容应包括拟实施变更工作的( )等内容。
A.发包人的指令
B.材料、设备等技术条件
C.设计部门的意见
D.计划、措施和竣工时间
正确答案：D
第67题
某建设项目采用施工总承包管理模式，现拟将项目中的安装工程分包给某安装单位，则该分包单位的选择应由( )决策。
A.工程师
B.施工总承包管理单位
C.业主
D.施工总承包单位
正确答案：C
第68题
某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，针对该情况，施工单位应当编制( )。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
正确答案：D
第69题
在编制双代号时标网络计划时，如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成。这样的编制方法称为( )。
A.直接绘制法
B.间接绘制法
C.分段绘制法
D.连续绘制法
正确答案：B
第70题
某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有(. )。( )
A.由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工
正确答案：A,D,E
第71题
某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有( )。
A.承包人可就改进措施要求追加合同价款
B.承包人无权就改进措施追加合同价款
C.监理人应对改进措施的效果负责
D.监理人不对改进措施的效果负责
E.所有的后果都应由承包人自行承担
正确答案：B,D,E
第72题
按国家有关规定，对施工现场固体废物处理采取的措施是( )。
A.将现场内的碎砖、碎石回收利用，做垫层时使用
B.作业区及建筑物楼层内施工要做到工完场清
C.将固体废物集中堆放在现场边缘储存，待工程竣工后运出
D.将固体废物内的生物性或化学性的有害物质，进行无害化或安全化处理
E.将固体废物全部做回填使用
正确答案：A,B,D
第73题
在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有(
A.做好设计交底和图纸会审
B.进行工程项目划分和编号
C.编制施工作业技术指导书
D.做好工程定位和标高基准的控制工作
E.绘制各种施工详图
正确答案：A,B,C,E
第74题
施工总承包模式的特点有( )。
A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
B.业主对施工总承包单位的依赖较大
C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大
D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标
E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目
正确答案：A,B,D
第75题
事故处理包括 ( )
)。
A.事故报告
B.事故调查
C.事故技术处理 D.事故责任处罚
E.恢复施工
正确答案：C,D
第76题
在传播途径上控制噪声的方法主要有 ( )
A.吸声降噪
B.隔声降噪
C.消声降噪 D.减振降噪
E.控制人为噪声
正确答案：A,B,C,D
第77题
2.建设工程项目决策阶段的主要任务是 ( )
A.编制总进度计划
B.编制项目建议书
C.编制可行性研究报告 D.确定项目总投资
E.编制设计任务书
正确答案：B,C
第78题
工程施工中可能发生的经济与管理风险包括( )。
A.工程成本控制人员的能力
B.质量管理人员的知识水平
C.工程施工方案
D.工程资金的供应条件
E.事故防范措施和计划
正确答案：D,E
第79题
工程预付款额度的测定，一般应考虑的因素有( )。
A.质量要求
B.施工工期
C.建安工作量
D.材料储备周期
E.主要材料和构件比重
正确答案：B,C,D,E
第80题
某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99 — 0201)签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程(舍土方开挖)部分采用成 本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程 施工专业分包合同(示范文本)》(GF — 2003 —0213)签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在 工程实施过程中，发生了如下暂停施工事件： 事件1:在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并 进行设计修改;
事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临时用电专项方案不符,需停工整改; 事件3 ：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市容，被城管部门查处，需停工整改; 事件4:发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理;
事件5:发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人调整已经被确认的施工方案。 发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索赔意向通知，要求发包人给予 补偿。
根据场景(十九)，回答下列问题。
在所发生的各项停工事件中，应由发包人承担责任的有 ( )
A.事件1
B.事件2
C.事件3
D.事件4
E.事件5
正确答案：A,D,E
第81题
对产生偏差的原因，分析方法主要有 ( )
A.鱼刺图
B.分层图
C.因果关系分层图(表) D.成本量差、价差、效率差分析
E.专家检查法
正确答案：A,C,D
第82题
下列属于施工成本计划质量指标的有( )。
A.设计预算成本计划降低额
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标
正确答案：B,D
第83题
施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的确( )。
A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加
B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标
C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证
D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支
E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
正确答案：B,C,D
第84题
在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有 ( )
A.桩的静载试验
B.下水管道的通水试验
C.防水层的蓄水试验 D.混凝土试块强度试验
E.供热管道的压力试验
正确答案：A,B,C,E
第85题
根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)，事故类别包括(
A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺
B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等
D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸
E.中毒和窒息、其他伤害
正确答案：A,B,D,E
第86题
施工成本分析的基本方法有 ( )
A.比较法
B.比率法
C.平衡法
D.因素分析法
)。
E.差额计算法
正确答案：A,B,D,E
第87题
下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是( )。
A.工程建设合同
B.设计交底和图纸会审记录
C.施工工艺质量方面的技术法规性文件
D.工程建设项目质量检验评定标准
E.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见
正确答案：C,D,E
第88题
某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99 — 0201)签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程(舍土方开挖)部分采用成 本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程 施工专业分包合同(示范文本)》(GF — 2003 —0213)签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在 工程实施过程中，发生了如下暂停施工事件： 事件1:在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并 进行设计修改;
事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临时用电专项方案不符,需停工整改; 事件3 ：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市容，被城管部门查处，需停工整改; 事件4:发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理;
事件5:发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人调整已经被确认的施工方案。 发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索赔意向通知，要求发包人给予 补偿。
根据场景(十九)，回答下列问题。
承包人发出的索赔意向通知应包括的内容有 ( )
A.索赔事件发生的时间、地点
B.索赔事件的发展动态
C.索赔依据和理由
D.承包人为该索赔事件付出的努力和附加开支
E.要求费用或工期补偿的数量
正确答案：A,B,C
第89题
某工业建筑工程项目，按产品类别分为3个子系统，计划投产时间各不相同;每个子系统 均由原料、制造、成品等车间组成，能源介质、总图运输、生活办公等公共辅助设施则为各子系 统共用;整个项目由一个施工企业承担施工总承包，有若干个分包单位参与施工;总承包项目 部设立了综合信息管理组，负责施工方信息管理工作。
根据背景(十四)。回答以下列问题。
该总承包单位的项目管理工作涉及项目的( )阶段。
A.可行性研究
B.设计
C.动用前准备
D.保修
E.运营
正确答案：B,C,D
第90题
分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对之的“三算”是( )。
A.预算成本
B.统计成本
C.目标成本
D.实际成本
E.业务成本
正确答案：A,C,D
第91题
工程量清单计价表的组成内容包括：封面、总说明、汇总表、分部分项工程量清单与计价表以及( )。
A.措施项目清单与计价表
B.其他项目清单与计价表
C.规费、税金项目清单与计价表
D.工程款支付申请与核准表
E.施工成本费用申请与核准表
正确答案：A,B,C,D
第92题
施工企业在建立施工安全管理体系时，应遵循的原则有( )。
A.要建立健全安全生产责任制和群防群治制度
B.项目部可自行制定本项目的安全管理规程
C.必须符合法律、行政法规及规程的要求
D.必须适用于工程施工全过程
E.企业可以建立统一的施工安全管理体系
正确答案：A,C,D
第93题
工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有( )
A.持续时间最长的工作
B.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
C.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作
E.有充足备用资源的工作
正确答案：B,C,E
第94题
环球网校 http://bbs.edu24ol.com
职业健康安全管理体系包括为( )所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
A.选择和借鉴职业健康安全方针
B.制定职业健康安全方针
C.实施和实现职业健康安全方针 D.修改职业健康安全方针
E.评审和保持职业健康安全方针
正确答案：B,C,E
环球网校 http://bbs.edu24ol.com
2015年二级建造师施工管理考试模拟试题2015年二级建造师考试《建设工程施工管理》模拟试题
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、
我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比（ ）。
A．正处于同一起跑线上
B．处于微弱的领先地位
C．各有所长
D．存在较大的数字鸿沟
2、
编制施工进度控制的工作流程，属于施工方进度控制措施的（ ）。
A．组织措施
B．经济措施
C．管理措施
D．技术措施
3、
某上程施工中出现质量事故，造成8人死亡，重伤150人，直接经济损失200万元，此类工程事故为（ ）。
A．一般事故
B．较大事故
C．重大事故
D．特别重大事故
4、
国际上，一些大型建设项目专门委托（ ）从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构
D．软件工程师
5、
人工定额制定方法中，通常作为一次性定额使用的方法是（ ）。
A．统计分析法
B．经验估计法
C．技术测定法
D．比较类推法
6、
建设工程项目10%～33%的费用增加与（ ）存在的问题有关。
A．信息交流
B．施工质量
C．施工进度
D．信息收集
7、
安全生产的第一负责人是（ ）。
A．项目经理
B．总监理工程师
C．企业的法定代表人
D．专职安全生产管理人员
8、
某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为（ ）天。
A．0
B．1
C．2
D．3
9、
子项目施工进度计划属于（ ）的组成部分。
A．企业年度生产计划
B．项目施工月度计划
C．工程项目施工进度计划
D．单体工程施工进度计划
10、下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是（ ）。
A．工程定位测量检查记录
B．沉降观测记录
C．施工检查记录
D．交接检查记录
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、
我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比（ ）。
A．正处于同一起跑线上
B．处于微弱的领先地位
C．各有所长
D．存在较大的数字鸿沟
2、
编制施工进度控制的工作流程，属于施工方进度控制措施的（ ）。
A．组织措施
B．经济措施
C．管理措施
D．技术措施
3、
某上程施工中出现质量事故，造成8人死亡，重伤150人，直接经济损失200万元，此类工程事故为（ ）。
A．一般事故
B．较大事故
C．重大事故
D．特别重大事故
4、
国际上，一些大型建设项目专门委托（ ）从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构
D．软件工程师
5、
人工定额制定方法中，通常作为一次性定额使用的方法是（ ）。
A．统计分析法
B．经验估计法
C．技术测定法
D．比较类推法
6、
建设工程项目10%～33%的费用增加与（ ）存在的问题有关。
A．信息交流
B．施工质量
C．施工进度
D．信息收集
7、
安全生产的第一负责人是（ ）。
A．项目经理
B．总监理工程师
C．企业的法定代表人
D．专职安全生产管理人员
8、
某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为（ ）天。
A．0
B．1
C．2
D．3
9、
子项目施工进度计划属于（ ）的组成部分。
A．企业年度生产计划
B．项目施工月度计划
C．工程项目施工进度计划
D．单体工程施工进度计划
10、下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是（ ）。
A．工程定位测量检查记录
B．沉降观测记录
C．施工检查记录
D．交接检查记录
21、
下列属于第二类危险源控制方法的是（ ）。
A．消除危险源
B．隔离危险物质
C．个体防护
D．加强员工的安全意识培训和教育
22、
在合同跟踪对象中，业主和其委托的工程师的工作不包括（ ）。
A．成本的增加和减少
B．业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件
C．业主和工程师是否及时给予了指令
D．业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项
23、
只重视进度计划的编制，不重视进度计划必要的调整，则（ ）。
A．进度无法完成
B．进度需要调整
C．进度同样可以得到控制
D．进度无法得到控制
24、
工人工作时间消耗定额中，（ ）是与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺陷有关，与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。
A．必需消耗的时间
B．辅助工作时问
C．损失时间
D．基本工作时间
25、
关于施工进度计划，下列说法不正确的是（ ）。
A．施工方编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划
B．施工企业的施工生产计划，以整个施工企业为系统
C．建设工程项目施工进度计划，以每个建设工程项目的施工为系统
D．建设工程项目施工进度计划，属于企业计划的范畴
26、
施工成本控制过程中的动态资料包括（ ）。
A．合同文件和工程索赔资料
B．合同文件和成本计划
C．成本计划和工程变更资料
D．进度报告和工程变更资料
27、 施工方的项目管理工作主要在（ ）阶段进行。
A．设计
B．决策
C．动用前准备
D．施工
28、
建筑面积2万m2的建筑工程施工现场可（ ）专职安全人员。
A．不配备
B．配备1名
C．配备2—3名
D．配备5名以上
29、
施工文件的立卷案卷不宜过厚，一般不宜超过（ ）mm。
A．4
B．40
C．8
D．80
30、
道路上有一个坑，既设防护栏及警示牌，又设照明及夜间警示红灯符合施工安全隐患处理原则中的（ ）。
A．冗余安全度处理原则
B．单项隐患综合处理原则
C．预防与减灾并重处理原则
D．动态处理原则
31、 建设工程职业健康安全与环境管理的特点不包括（ ）。
A．复杂性
B．固定性
C．持续性
D．环境性
32、
分包工程合同价款的支付方式不包括（ ）。
A．固定价格
B．可调价格
C．随机价格
D．成本加酬金
33、 某区拟建一大型广场，该工程项目在签订施工承包合同后，因工程项目规模巨大，设计资料的深度和其他条件还不成熟，施工企业应先编制（ ）。
A．控制性施工进度计划
B．施工总进度计划
C．子项目施工进度计划
D．施工总进度规划
34、
双代号网络图是以（ ）表示工作的网络图。
A．箭线及其两端节点的编号
B．虚线及其两端节点的编号
C．虚及其两端节点的编号
D．箭线及其两端节点的箭头
35、
在施工总承包管理合同中，一般只确定（ ）。
A．变动单价
B．建安工程造价
C．总分包差价
D．总承包管理费
36、
夜间混凝土浇筑期间，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)规定，夜间施
工噪声应控制在（ ）[dB(A)]以内。
A．55
B．65
C．70
D．75
37、
以下关于质量控制的说法，正确的是（ ）。
A．指对工作效果进行评价和改进的一系列工作
B．在建造行业指对工作活动的监控
C．质量控制与质量管理是同一的
D．要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的
38、
信息管理部门负责与（ ）协同组织收集、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告。
A．项目经理
B．监理人员
C．业主方
D．其他工作部门
39、
施工单位使用的起重机械，应自验收合格之日起（ ）内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15日
B．30日
C．60日
D．90日
40、
在工人工作时间消耗的分类中，必需消耗的工作时间不应包括（ ）。
A．有效工作时间
B．休息时问
C．不町避免中断时间
D．偶然工作时间
41、
某工程项目的案卷封面标注的保管期限是长期：长期是指工程档案需保存（ ）。
A．40年以上
B．30年以上
C．20年以下
D．等于该工程的使用寿命
42、
下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（ ）。
A．协作关系
B．指令关系
C．管理关系
D．合同关系
43、
某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3，计划单价是12元／m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元／m3。 则该工程的进度偏差和进度绩效指数分别为（ ）。
A．0．6万元；0．80
B．一0．6万元；0．80
C．一0．48万元；0．83
D．0．48万元：0．83
44、
建设工程项目中，控制性进度计划、指导性进度计划和操作性进度计划是由不同（ ）的计划构成的进度计划系统。
A．深度
B．周期
C．性质
D．功能
45、
建设上程的施工文件档案管理的内容不包括工程（ ）。
A．施工技术管理资料
B．质量控制文件
C．施工图
D．竣工图
46、
下列既可以构成该承包商的施工索赔依据，又可以构成其索赔证据的是（ ）。
A．施工合同文件
B．法律、法规
C．工程建设惯例
D．施工日记、备忘录
47、 《职业健康安全管理体系规范》重点强调的是（ ）。
A．PDCA动态循环的模式
B．不断上升的螺旋式运行模式
C．持续改进的动态管理思想
D．以人为本的管理思想
48、
下列选项中，不属于安全事故处理原则的是（ ）。
A．事故原因没有查清不放过
B．防范措施没有落实不放过
C．受害者没有得到赔偿不放过
D．责任人员没有受到处理不放过
49、
反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是（ ）
A．工作任务分工表
B．管理职能分工表
C．项目结构图
D．项目编码表
50、
事故报告和调查处理中，发生（ ）行为的应处上一年年收入40%～80%的罚款。
A．在事故调查处理期间擅离职守
B．伪造或者故意破坏事故现场
C．转移、隐匿资金、财产
D．谎报或者瞒报事故
51、
政府应对建设工程执行监督职能，下列说法不正确的是（ ）。
A．政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能
B．对建设工程质量行使监督职能目的是保证建设工程质量、保证建设工程的使用安全及环境质量
C．国务院建设行政主管部门不仅对全国建设工程质量实行统一监督管理，还负责对全国有关专业建设工程质量的监督管理
D．政府对建设工程质量监督的职能包括监督检查工程实体的施工质量
52、
下列各项中属于技术原因引发的质量事故的是（ ）。
A．地质条件估计错误
B．施工企业中标后修改施工方案
C．检测仪器设备管理不善而失准
D．质量控制不健全
53、
建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和（ ）过程中产生的信息。
A．运行
B．招标
C．竣工
D．验收
54、
下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是（ ）。
A．审查施工单位选择的分包单位的资质
B．组织设计单位向施工单位进行技术交底
C．编制单位工程施工组织设计
D．检查和确认运到现场的材料的质量
55、
通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（ ），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化
B．信息传输的数字化和电子化
C．信息流扁平化
D．信息存储数字化和存储相对集中
56、
下列关于固定总价合同的适用性，说法不正确的是（ ）。
A．工程量小、工期短，施工过程中的环境因素变化小，工程条件稳定并合理，
B．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C．工程结构和技术简单，风险小
D．合同条件中有对承包商单方面保护的条款
57、 建设工程项目管理的内涵中，费用目标对业主而言是（ ）。
A．成本目标
B．预算目标
C．投资目标
D．收益目标
58、
在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于（ ）。
A．施工机械使用费
B．材料费
C．措施项目费
D．企业管理费
59、 如图所示的是一大型建设项目采用的组织管理模式，关于此项目的说法正确的是（ ）。
A．当Y1部门出现问题时，应由A部门进行管理
B．当Y2部门出现问题时，只能由X2部门进行管理
C．当Y1部门出现问题时，可由X1、X2、X3部门之一进行管理
D．支线上的所有部门均应由A进行统一管理
60、
工程施工过程的质量控制中，（ ）是保证工程项目质量的重要手段和方法，是施工项目开展质量管理的一项重要基础工作。
A．计量控制
B．测量控制
C．工序施工质量控制
D．技术交底
61、
为规范信息管理工作，实现有序的科学信息管理，项目经理部应编制（ ）。
A．项目管理规划
B．信息编码表
C．信息管理手册
D．系统开发计划
62、
职业健康安全管理体系与环境管理体系合规性评价中，公司级评价频率为（ ）。
A．每年一次
B．半年一次
C．两年一次
D．全阶段不少于一次
63、
工程项目施工文件的案卷中既有文字材料又有图纸，则其组卷顺序是（ ）。
A．根据实际情况，交叉排序
B．图纸材料排前，文字排后
C．文字材料排前，图纸排后
D．先后顺序无所谓
64、
建设单位应在验收后（ ）天内将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明报监督机构备案。
A．3
B．5
C．15
D．30
65、
某工程合同总额为500万元，工程预付款为其合同总额的25％，主要材料、构件所占比重为60％。则起扣点为（ ）万元。
A．350．00
B．281．67
C．300．00
D．291．67
66、 在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（ ）。
A．人
B．材料
C．机械
D．方法
67、
平行发包模式致命的弱点是（ ）。
A．费用控制难度大
B．对进度控制不利
C．质量控制难度大
D．对组织协调不利
68、 下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ ）。
A．固定单价合同
B．成本加固定费用合同
C．最大成本加费用合同
D．固定总价合同
69、
施工过程的质量控制，必须以（ ）为基础和核心。
A．工序质量控制
B．最终产品质量控制
C．实体质量控制
D．质量控制点控制
70、
劳务分包合同中，劳务分包人应（ ）。
A．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B．协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C．自行准备有关的生产、生活临时设施
D．承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
71、
施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（ ）。
A．项目动用前准备阶段的工作计划
B．年度、季度、月度和旬施工进度计划
C．采购计划、供货进度计划
D．设计准备工作计划、设计进度计划
E．控制性和指导性的施工进度计划
72、
经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，如（ ）等。
A．加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加
B．管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标
C．对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证
D．认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支
E．结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
73、
施工索赔证据应该具备（ ）的基本要求。
A．真实性
B．及时性
C．全面性
D．有效性
E．可靠性
74、 对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（ ）。
A．估计工程量误差
B．设计变更导致工程量发生变化
C．设计变更导致工程条件发生变化
D．通货膨胀使工、料成本增加超过一定幅度
E．政府政策变化影响到合同价款
75、
对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（ ）的专项施工方案施工单位应当组织专家进行论证、审查。
A．深基坑
B．特种作业
C．高大模扳工程
D．特殊结构工程
E．地下暗挖工程
76、
下列质量管理体系程序中，属于非通用性管理程序的有（ ）。
A．文件控制程序
B．生产过程管理程序
C．纠正措施控制程序
D．监督过程管理程序
E．服务过程管理程序
77、
危险源识别可采用专家调查法，常用的有（ ）。
A．头脑风暴法
B．安全检查表法
C．现场法
D．德尔菲法
E．模拟分析法
78、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF一2003—213)，分包人的工作包括（ ）。
A．对分包工程进行施工、保修
B．向承包人提供详细施工组织设计
C．向监理方提交季度、月度进度报告
D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作
E．向业主按月提交工程款结算报告
79、
安全检查的方式包括（ ）。
A．安全整改检查
B．定期安全检查
C．日常巡回安全检查
D．班组自检、互检、交接检查
E．事故后检查
80、
项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协调制定。编制项目管理目标责任书应依据（ ）等资料。
A．项目合同文件
B．建设地区基础资料
C．组织的管理制度
D．有关的标准、规范和法律
E．项目管理规划大纲
81、
下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有（ ）。
A．网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系
B．网络图中可以出现循环回路
C．网络图中在节点之间不能出现带双向箭头或无箭头的连线
D．网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线
E．单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点
82、 工程项目施工质量工作计划主要包括（ ）。
A．质量目标的具体描述和定量描述整个项目施工质量形成的各工作环节的责任和权限
B．采用的特定程序、方法和工作指导书
C．质量计划修订程序
D．重要工序(工作)的试验、检验、验证和审核大纲
E．采用的一般程序、方法和工作指导书
83、
编制与项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据有（ ）。
A．子项目施工进度计划
B．单体工程施工进度计划
C．项目施工的年度施工计划
D．项目施工的季度施工计划
E．单体工程施工的成本控制进度计划
84、
在各种计划方法中，（ ）的工作进度线与时间坐标相对应。
A．形象进度计划
B．横道图计划
C．双代号网络计划
D．单代号搭接网络计划
E．双代号时标网络计划
85、
“信息存储数字化和存储相对集中”有利于（ ）。
A．项目信息的检索和查询
B．数据和文件版本的统一
C．项目的文档管理
D．提高数据处理的效率
E．项目参与方之间的信息交流和协同工作
86、 组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系。下列各项中属于组织工具的是（ ）。
A．WBS
B．OBS
C．工作流程图
D．PERT图
E．因果分析图
87、
建立施工安全管理制度体系原则之一是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，企业必须建立健全（ ），确保工程施工劳动者的人身和财产安全。
A．安全生产责任制
B．岗位责任制
C．群防群治制度
D．项目经理负责制
E．作业人员持证上岗
88、
机械设备的选择，应遵循（ ）的原则。
A．技术上先进
B．分工合理
C．生产上适用
D．经济上合理
E．节省原料
89、
控制材料价格通过（ ）等方式。
A．招标
B．发盘
C．询价
D．招商
E．经验
90、
某施工单位通过公开招标的方式承担了一项高层住宅的总承包任务。该施工单位项目管理的目标应包括（ ）。
A．施工的成本目标
B．施工的进度目标
C．施工的质量目标
D．施工图的交图时间
E．项目的总投资目标
91、 为防治施工环境污染，正确的做法有（ ）。
A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械
B．拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润
C．将有害废弃物集中后做土方回填
D．对土方的运输，采取封盖措施
E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理
92、
根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于施工质量管理，下列说法正确的有（ ）。
A．承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员
B．监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验
C．工程师对于已隐蔽的工程重新检验，检验不合格，承包人承担发生的费用，工期予以顺延
D．由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，承包人应承担由此增加的费用
E．承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录
93、
某工程竣工后，质量监督机构建立了工程质量监督档案，下列关于该质量监督档案的表述中正确的有（ ）。
A．建设工程质量监督档案按单项工程建立
B．建设工程质量监督档案按单位工程建立
C．档案资料经监督机构负责人签字后归档
D．档案资料按规定年限保存
E．在竣工验收之日起5天内提交到竣工验收备案部门
94、
工程变更的原因主要有（ ）。
A．业主变更指令
B．设计出现错误
C．工程环境的变化
D．工程进度的超前
E．合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款
95、 施工进度计划的调整包括（ ）。
A．调整工程量
B．调整工作起止时间
C．调整工作关系
D．调整项目质量标准
E．调整工程计划造价
二级建造师考试之施工管理案例分析试题
案例题
【案例1】清华同方（哈尔滨）水务有限公司承建的哈尔滨市太平污水处理厂工程项目已由黑龙江发改委批准。该工程建设规模为日处理能力32.5万立方米二级处理。总造价约为3.3亿元，其中土建工程约为2亿元。工程资金来源为：35％自有资金；65％银行贷款。中化建国际招标有限责任公司受工程总承包单位清华同方股份有限公司委托，就该工程部分土建工程的第五标段～第十标段进行国内竞争性公开招标，选定承包人。
现邀请合格的潜在的土建工程施工投标人参加工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质的施工单位，并在近两年承担过2座以上（含2座）20万立方米以上污水处理厂主体施工工程。同时作为联合体的桩基施工单位应具有三级或以上桩基施工资质，近两年相关工程业绩良好。
问题：
（1）建设工程招标的方式有哪几种？各有何特点？
（2）哪些工程建设项目必须通过招标进行发包？
（3）可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些？
【案例1】答案
（1）建设工程招标的方式有公开招标和邀请招标两种。
公开招标的优点是，投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地，能获得有竞争性的报价，提高工程质量和缩短工期。其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工程量也较大，所需招标时间长、费用高。
邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是，由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。
（2）根据《招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
1） 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2） 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
3） 使用国际或者外国政府贷款、援助资金的项目。
（3）按照工程建设项目施工招标投标办法规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务；
1） 涉及国际安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
2） 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
3） 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
4） 施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；
5） 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
6） 法律、行政法规规定的其他情形。
推荐访问:建造师 试题 管理 2019年二级建造师管理 2019二建施工管理试题